建筑工程索赔的条件有哪些?

律师回答

建筑工程索赔要具备的条件如下:

1.构成施工项目索赔条件的事件发生;

2.与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接经济损失;

3.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;

4.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

建筑工程索赔费用有哪些索赔的时限?

根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》规定,承发包双方互相索赔的时限为30日,过期不索赔对方不再承担任何责任。

该30天为除斥期间,过期产生的法律后果是直接丧失了索赔的实体权利,对方不在承担任何责任。即使权利人有权在诉讼时效期间内起诉,但因为实体权利已经丧失,法院不会保护权利人的实体权利。

工程索赔条件

工程索赔成立的条件:

1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2.因工程变更,造成时间和费用的损失。

3.缩短工期而造成承包人的费用增加。

4.非承包人的原因暂时停工。

5.延期支付造成承包人的损失。

6.不可抗力。

市区内建筑工程高空坠物有哪些危害

市区内建筑工程高空坠物的危害是造成来往行人的安全。

人体骨头可以承受的极限是200公斤到500公斤,从中高楼层扔一个鸡蛋下来,虽然理论上没有达到骨折的极限,但是砸在头上,也可能导致行人脑震荡或者颅内出血死亡。

建筑工程发包方的主体是指谁?

有独立财产,能够对外独立承担民事责任的民事主体都可以成为发包方,包括法人单位、其他组织、公民、个体工商户、个人合伙、联营体等。

工程索赔的法律依据是什么?

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建筑工程有哪些索赔条件

法律分析:建筑工程索赔条件有:_x000D_ 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;_x000D_ 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;_x000D_ 3.合同变化;_x000D...查看全文

建筑工程索赔条件有哪些

法律分析:建筑工程索赔条件:_x000D_ 1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;_x000D_ 2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;_x000D_ 3.合同变化;_x000D_...查看全文

建筑工程索赔需要满足哪些条件?

1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必...查看全文

建筑工程工期索赔需要满足哪些条件?

建筑工程工期索赔成立的条件:1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;2、因工程变更造成的时间、费用损失;3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切,或由于不可抗力导致施工条件的改变,造成了时间、费用的增加;4、...查看全文

建筑工程施工索赔的分类有哪些?

1、按索赔有关当事人分类:承包人与发包人之间的索赔,承包人与分包人之间的索赔,承保人或发包人与供货商之间的索赔,承保人与发包人与保险人之间的索赔。2、按索赔的目的和要求分类:工期索赔,一般指承保人向发包人或者分包人向承保人要求延长...查看全文

工程索赔的条件有哪些

法律分析:l、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成。3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确...查看全文

建筑工程承包人的条件有哪些

建筑工程承包人承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。...查看全文

建筑工程索赔费用包括哪些

法律分析:一、人工费 对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费...查看全文

建筑工程工期索赔报告有哪些规定

法律分析:建筑工程工期索赔报告的规定:_x000D_ 1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;_x000D_ 2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;_x000D...查看全文

建筑工程竣工验收条件有哪些

一、建设工程竣工验收的条件是什么 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质...查看全文

建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔

法律解析: 1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。 2、发...查看全文

建筑工程索赔报告包含的内容有哪些,如何索赔?

律师分析: 1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。 2、发...查看全文

建筑工程合同解除的条件有哪些

法律分析:建筑工程合同解除的条件:_x000D_ 1、因不可抗力致使不能实现合同目的;_x000D_ 2、在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;_x000D_ 3、当事人一方迟延履行主要债...查看全文

工程索赔成立的条件有哪些

法律分析:索赔成立的前提条件。索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件:(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;(2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损...查看全文

建筑工程索赔内容?

律师分析: 不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度,导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。发包人违约...查看全文

建筑工程竣工验收的基本条件有哪些

法律分析:建筑工程竣工验收的基本条件:必须符合规定的建筑工程质量标准,经质量监督机构核定为合格或优良;必须有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,必要的进场试验报告;必须签署工程保修证书,具有完整的工程技术档案和竣工...查看全文

建筑工程的索赔能索赔利润吗

建筑工程的索赔,在满足一定条件下,是可以索赔利润的。一般情况下,由于工程范围的变更,如计划外的工程、大规模的工程变更,和施工条件变化引起的索赔,可以索赔利润。...查看全文

建筑工程项目索赔的程序

法律分析:   建筑工程项目索赔的程序如下:   1、承包商递交索赔意向书。   在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单...查看全文

工程索赔的条件及证据有哪些

一、工程索赔的条件1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2.增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成。3.与索赔相关联的...查看全文

签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些?

律师分析: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求,...查看全文