建筑工程进场后未能开工发包方要赔偿施工方

律师回答

一、工程一直未动工怎样索赔

工程一直未动工属于未按规定履行合同义务的行为,构成违约,可以要求违约方赔偿机械设备调迁、材料等损失。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、施工人对建设工程质量承担什么责任

根据民法典规定,建设工程质量出现问题的,施工人需要在合理期限内无偿修理或者返工、改建,造成逾期交付的,还应当承担相应的违约责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

根据我国民法典的相关规定,工程一直不开工的行为属于违约行为,守约方可以向违约方追究违约责任,要求违约方进行赔偿,具体赔偿数额可由双方协商确定,一般需要赔偿停工、窝工等实际造成的损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建筑工程发包方式有哪些

法律分析:建筑工程发包方式有招标发包和直接发包。建筑工程发包是建设单位将所要进行的建设任务以总承包合同或部分总承包合同的方式发给承包单位的过程,建筑工程发包可以采用公告或邀请书等方式,并遵循公开、公正、公平的原则。...查看全文

建筑工程发包方指的是谁?

有独立财产,能够对外独立承担民事责任的民事主体都可以成为发包方,包括法人单位、其他组织、公民、个体工商户、个人合伙、联营体等。 著作权的特殊主体具体是指谁? 具体理解如下: 一、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,著作权归...查看全文

建筑工程能否通过转包方式进行?

根据《中华人民共和国建筑法》的规定,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人。如果工程转包不合法,那么签订的转包合同也就没有法律效力。但是,转包给个人或其他公司都是违法的。而如果建筑工程中的...查看全文

建筑工程发包方违约怎么办?

律师分析: 根据我国《民法典》规定:发包人应当对以下违约行为负违约责任:1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽...查看全文

建筑工程发包方违约怎么办

法律分析:建筑工程发包方违约的处理:_x000D_ 1、发包方违约的,应当承担违约责任当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任;_x000D_ 2、发包人未按约定支...查看全文

建筑工程的发包方式有哪些?

建筑工程发包包括以下方式: 1、招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。 2、直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。 建筑工程怎么进行发包 建筑工程施工的发包方式有两种:招标发包、直接发包。...查看全文

建筑工程的发包方式有哪些?

工程总包、工程总承包管理和平行发包是不同的工程发包方式。工程总包是将全部工程发包给一个施工单位或施工联合体,而工程总承包管理是将全部工程发包给一个施工单位或施工联合体,并由其管理其他施工单位。平行发包是根据工程特点将工程任务分别发...查看全文

建筑工程的发包方式有哪些?

律师分析: 建筑工程发包包括以下方式:1、招标发包:是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。2、直接发包:是指发包方直接与承包方签订承包合同的一种发包方式。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一条 为了保护民事...查看全文

建筑工程有怎样的发包方式

法律分析:建筑工程发包方式如下:_x000D_ 一、招标发包。由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件,吸引承包人参与竞争,按照特定程序择优选择,达成合意并签订合同。_x000D_ 二、直接发包。...查看全文

建筑工程未按方案施工违反什么规定

若施工单位未按照施工图纸施工的行为属实,法院依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,责令其改正,并处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理...查看全文

建筑工程发包与承包

法律分析:建筑工程发包与承包是指建设单位(或总承包单位)委托具有从事建筑活动的法定从业资格的单位为其完成某一建筑工程工程的全部或部分的交易行为。建筑工程发包,是相对于建筑工程承包而言的,是指建设单位(或总承包单位)将建筑工程任务(...查看全文

建筑工程发包的方式都有哪些

法律分析:建筑工程发包的方式有招标发包和直接发包。建筑工程发包是建设单位将所要进行的建设任务以总承包合同或部分总承包合同的方式发给承包单位的过程,建筑工程发包可以采用公告或邀请书等方式,并遵循公开、公正、公平的原则。...查看全文

建筑工程发包方违约怎么处理

法律解析: 根据我国《民法典》规定:发包人应当对以下违约行为负违约责任:1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽...查看全文

建筑工程施工包括什么内容

法律解析: 建筑工程施工合同包括的内容有:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 【法律依...查看全文

建筑工程施工包括什么内容?

律师分析: 建筑工程施工合同包括的内容有:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。 【法律依...查看全文

能否将建筑工程施工合同进行转让?

建筑工程合同转让需满足条件,转让人应得到受让人同意并通知对方。但合同性质或当事人约定可能限制转让。合同未备案可能引发纠纷,备案需到政务服务中心建委窗口办理。...查看全文

建筑工程包死价,在发生工程变更事宜时能否要求赔偿

建筑工程“包死价”是现今很多业主喜欢用的计价方式,风险小收益大,但“包死价”并不是完全固定的价格,当发包人进行工程变更时,承包人可以要求其赔偿相应的损失。 现实生活中,根据法律规定,发包人与承包人之间是可以约定“包死价”的。 根据...查看全文

在建筑工程施工现场管理中应注意那些方面

法律分析:在建筑工程施工现场管理中应注意的方面有注意安全管理,参建人员必须穿戴安全防护装备;注意经济效益;注意施工现场的各项工作都应当按照既科学又合理的原则办事,现场管理科学化;操作方法和作业流程合理,现场资源利用有效。...查看全文

在建筑工程施工现场管理中应注意那些方面

法律分析: 在建筑工程施工现场管理中应注意的方面有注意安全管理,参建人员必须穿戴安全防护装备;注意经济效益;注意施工现场的各项工作都应当按照既科学又合理的原则办事,现场管理科学化;操作方法和作业流程合理,现场资源利用有效。 法律依...查看全文

建筑工程承包方式包含哪些

法律分析:总承包,指的是业主委托从事建设工程总承包的企业;独立承包,指的是发包人不将建设工程的全部施工工作承包给某一承包人;挂靠承包,指的是单位或个人以某工程企业名义承包工程,以牟利为目的的行为。法...查看全文