对工期与开工日期的问题，较好理解，但对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，可谓关系甚大。
竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）中规定：工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
理解竣工日期的含义
律师回答
摘要：建设工程竣工日期的确定与工期、工程款支付和计息时间密切相关，常引发争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本）规定，竣工日期以竣工验收通过并送交竣工验收报告的日期为准。如果合同无约定或约定不明，则适用法定原则，即竣工验收合格日为竣工日期，发包人拖延验收以提交报告日为准，未经验收擅自使用以转移占有日为准。
延伸阅读
竣工日期的计算方法及其影响因素
竣工日期的计算方法及其影响因素是在项目管理和合同履行中非常重要的考虑因素。竣工日期是指项目或合同完成的日期，它的计算方法涉及到多个因素。首先，需要考虑项目的规模和复杂程度，以及涉及的工作任务和资源分配。其次，合同中的条款和条件也会对竣工日期的计算产生影响，例如合同中的里程碑和交付要求。此外，外部因素如天气、供应链延迟等也可能对竣工日期产生影响。因此，在计算竣工日期时，需要综合考虑这些因素，并采用适当的项目管理工具和技术，以确保项目按时完成，合同得到有效履行。
竣工日期的计算方法及其影响因素是在项目管理和合同履行中非常重要的考虑因素。竣工日期是指项目或合同完成的日期，它的计算方法涉及到多个因素。首先，需要考虑项目的规模和复杂程度，以及涉及的工作任务和资源分配。其次，合同中的条款和条件也会对竣工日期的计算产生影响，例如合同中的里程碑和交付要求。此外，外部因素如天气、供应链延迟等也可能对竣工日期产生影响。因此，在计算竣工日期时，需要综合考虑这些因素，并采用适当的项目管理工具和技术，以确保项目按时完成，合同得到有效履行。
结语：竣工日期的确定对于工期、工程款支付和计息等方面都有重要影响。在实务中，竣工日期常常引发争议。根据我国建设工程施工合同和法定原则，竣工日期的确定与竣工验收的合格与否、报告提交和验收的时间等因素有关。在项目管理和合同履行中，计算竣工日期需要综合考虑项目规模、合同条款、外部因素等多个因素，并采用适当的工具和技术，以确保项目按时完成。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条
建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
解释竣工日期的含义和理解方法
竣工日期是建设项目完工之日，对工期、工程款支付和计息时间有重要影响，存在争议。根据我国建设工程施工合同示范文本，竣工验收通过且报告送交即为实际竣工日期，如有修改则以修改后提请验收的日期为准。无约定或约定不明的情况下，适用法定原则确...查看全文
要如何理解竣工日期？
律师分析： 竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣工日期...查看全文
要如何理解竣工日期
法律解析： 竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣工日期...查看全文
要如何理解竣工日期
法律解析： 竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣工日期...查看全文
要如何理解竣工日期
法律分析:竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期，实务中对此问题却意见不一，存在争议。因为竣工日期与工期是否违约，支付工程款的起算时间，以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的，二者可谓关系甚大。在工程结束时，竣...查看全文
竣工日期与竣工验收日期的差异
竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定，实际竣工日期为工程竣工验收通过并承包人提交竣工验收报告的日期。如果合同未明确约定，则适用法定原则。竣工验收日期是指项目竣工后进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣...查看全文
怎样解读竣工日期？
我国法律规定，竣工日期是指建设工程合同约定的竣工日期，一般为实际竣工的日期。若经发包人要求修改后通过竣工验收，实际竣工日期为提交修改验收的日期。对于发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告的日期为竣工日期。...查看全文
竣工日期纠纷的解决途径
建设工程竣工日期的确定原则：根据《建设工程施工合同》规定，竣工验收通过后，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；若合同无约定或不明确，则根据法定原则确定竣工日期：经竣工验收合格，以验收合格日为竣工日期；承包人已提交验收报告，...查看全文
竣工日期和验收日期
法律解析： 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期，是指项目竣工后，由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文
竣工日期和验收日期？
律师分析： 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期，是指项目竣工后，由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文
竣工日期纠纷的处理方法？
律师分析： 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(三)...查看全文
竣工日期纠纷的处理方法
法律分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；...查看全文
怎样办理竣工日期纠纷？
法律解析： 竣工日期纠纷的处理：一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期；建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷，首先双方可以协商确定，协商不了的，一方当事人可向法院提起诉讼。 【法律依据...查看全文
怎么处理竣工日期纠纷？
律师分析： 对于出现的关于竣工日期的纠纷，对于施工合同没有明确约定的或者约定不明确的，我国法律规定：经过竣工验收并合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已提交验收报告而发包人拖延的，以提交报告之日为竣工日期；工程未竣工验收就...查看全文
怎样办理竣工日期纠纷？
律师解答： 竣工日期纠纷的处理：一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期；建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷，首先双方可以协商确定，协商不了的，一方当事人可向法院提起诉讼。 【法律依据...查看全文
怎样办理竣工日期纠纷？
法律解析： 竣工日期纠纷的处理：一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期；建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷，首先双方可以协商确定，协商不了的，一方当事人可向法院提起诉讼。 【法律依据...查看全文
如何处理竣工日期纠纷
法律分析：竣工日期纠纷的处理：一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期；建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷，首先双方可以协商确定，协商不了的，一方当事人可向法院提起诉讼。...查看全文
什么是竣工日期？
竣工日期的确定对后续工程结算十分重要，依据相关法规，如果建设合同未约定竣工日期，则以竣工验收合格之日为竣工日期，合同有竣工日期结算方式的按合同约定执行。...查看全文
什么是竣工日期？
律师分析： 竣工日期是当施工开始到完成施工最终所用的时间。竣工日期的确定对后续工程结算十分重要，依据相关法规，如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期，合同有竣工日期结算方式的按照合同履行约定。...查看全文
竣工日期啥组织专家的日期吗
竣工日期是怎样规定的 依据相关司法解释的规定，如果建设合同是没有约定竣工日期的，竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。 相关法律规定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条当...查看全文
推荐律师
韩婧
北京市-北京市-海淀区
认证律师侵权纠纷、侵权纠纷
已服务81人次
热门法律问题
