1、卖方擅自抵押，商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;
2、一房两卖，商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人;
3、房屋主体结构质量不合格，因房屋主体结构质量不合格不能交付使用;房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格;
4、房屋存在严重质量问题，因房屋质量问题严重影响正常居住使用;
5、房屋面积误差超过合理限度，出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，面积误差比绝对值超出3%，但是买卖双方另有约定的除外;
6、出卖人迟延交付房屋，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行。
《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
解除房屋买卖合同的程序是什么？
律师回答
摘要：商品房买卖合同解除的条件包括：卖方擅自抵押房屋、一房两卖、房屋主体结构质量不合格、严重质量问题、面积误差超过合理限度、出卖人迟延交付房屋等。根据《民法典》第五百六十三条，当事人可以解除合同的情形有：不可抗力、明确表示不履行主要债务、迟延履行债务、其他违约行为以及法律规定的其他情形。对于持续履行的不定期合同，当事人可以随时解除，但需要在合理期限之前通知对方。
延伸阅读
结语：根据《民法典》第五百六十三条的规定，当出现以下情形之一时，当事人可以解除合同：卖方未告知买受人的擅自抵押行为；一房两卖的情况；房屋主体结构质量不合格；房屋存在严重质量问题；房屋面积误差超过合理限度；出卖人或买受人迟延履行债务。此外，对于以持续履行的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但需在合理期限之前通知对方。
法律依据
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十五条 商品房买卖合同约定或者城市房地产开发经营管理条例第三十二条规定的办理不动产登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理不动产登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十四条 由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得不动产权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限；
（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第八条 对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。
房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十四条 由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得不动产权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：
（一）商品房买卖合同约定的办理不动产登记的期限；
（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；
（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。
合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第八条 对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。
房屋毁损、灭失的风险，在交付使用前由出卖人承担，交付使用后由买受人承担；买受人接到出卖人的书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，房屋毁损、灭失的风险自书面交房通知确定的交付使用之日起由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
解除房屋买卖合同的程序是什么
法律分析:解除房屋买卖合同的程序是:一方向另一方发出退房通知，售房者在接到退房通知15日内为购房者办理退房手续、退还购房款于购房者，购房者依约返还房屋。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第五百六十五条_...查看全文
解除房屋买卖合同程序是什么
法律分析:解除房屋买卖合同程序是:一方依法主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除；双方协议解...查看全文
解除房屋买卖合同程序是什么
房屋买卖合同解除程序如下：一方要求解除合同时，必须通知对方，合同在通知到达对方后解除；如果通知中指明债务人在一定时间内未履行债务，合同将自动解除；如果债务人在指定时间内未履行债务，合同将在通知中指明的期限届满时解除；双方协商一致时...查看全文
解除房屋买卖合同程序
法律分析： 解除房屋买卖合同程序如下： 1、当事人一方依法主张解除合同，在通知另一方后，合同解除； 2、当事人一方通过诉讼或仲裁主张解除合同的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方后，合同解除。 法律依据 《中华人民共和国民法...查看全文
解除房屋买卖合同程序
法律分析： 解除房屋买卖合同的程序： 1、当事人一方依法主张解除合同，在通知另一方后，合同解除； 2、当事人一方通过诉讼或仲裁主张解除合同的，合同自起诉状副本或仲裁申请书副本送达对方后，合同解除。 法律依据： 《中华人民共和国民法...查看全文
房产买卖合同解除程序是什么？
行使商品房买卖合同解除权的一方应该履行通知的程序。如果通知已经送达，但对方提出异议之诉，主张合同解除的通知人对于合同解除的效力便处于不确定状态，须由法院裁判。一、委托合同任意解除权的行使方式、行使期限委托合...查看全文
解除房屋买卖合同程序怎样？
法律分析:解除房屋买卖合同程序是:一方向另一方发出退房通知，在退房通知到达对方时解除房屋买卖合同。卖方为买方办理退房手续，将全部购房款退还给买方并根据退房原因确定违约方，由违约方根据约定支付相应的违约金。法...查看全文
解除房屋买卖合同程序怎样？
律师分析： 解除房屋买卖合同因为解除的原因不同流程也不同。一般解除合同应以书面通知的形式。经过双方当事人的协商一致，可以解除合同；在满足合同约定的解除条件时，一方当事人可以解除合同 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第五...查看全文
解除房屋买卖合同程序怎样
法律解析： 解除房屋买卖合同因为解除的原因不同流程也不同。一般解除合同应以书面通知的形式。经过双方当事人的协商一致，可以解除合同；在满足合同约定的解除条件时，一方当事人可以解除合同 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五...查看全文
房屋买卖合同登记的程序是什么？
法律解析： 1、开发公司在网上提交：开发公司凭密码登录该市的国土资源和房屋管理局产权市场处“网上办公平台”，将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。提交工作不受时间地点限制，随时可以提交。2、产权市场处确认提交的商品房买卖：产权市场...查看全文
房屋买卖合同订立的程序是什么
1、购房者认购，购房者交定金(拿收据)。2、开发商下载网签合同，双方进行签合同。3、购房者交者付，开发商将者付款打到房产局的资金监管账户。4、开发商下载备案单并打印备过案的合同，通知购房者再次签订备案合同，开发商将备案合同送到房产...查看全文
房屋买卖合同登记的程序是什么？
法律解析： 1、开发公司在网上提交：开发公司凭密码登录该市的国土资源和房屋管理局产权市场处“网上办公平台”，将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。提交工作不受时间地点限制，随时可以提交。2、产权市场处确认提交的商品房买卖：产权市场...查看全文
房屋买卖合同订立的程序是什么？
律师分析： 1、购房者认购，购房者交定金(拿收据)。2、开发商下载网签合同，双方进行签合同。3、购房者交者付，开发商将者付款打到房产局的资金监管账户。4、开发商下载备案单并打印备过案的合同，通知购房者再次签订备案合同，开发商将备案...查看全文
房屋买卖合同登记的程序是什么？
律师解答： 1、开发公司在网上提交：开发公司凭密码登录该市的国土资源和房屋管理局产权市场处“网上办公平台”，将已经签字生效的商品房买卖在网上提交。提交工作不受时间地点限制，随时可以提交。2、产权市场处确认提交的商品房买卖：产权市场...查看全文
房屋买卖合同订立的程序是什么
法律解析： 1、购房者认购，购房者交定金(拿收据)。2、开发商下载网签合同，双方进行签合同。3、购房者交者付，开发商将者付款打到房产局的资金监管账户。4、开发商下载备案单并打印备过案的合同，通知购房者再次签订备案合同，开发商将备案...查看全文
房屋买卖合同解除的法律程序有哪些？
房屋买卖合同解除的法律程序问题。无论是出卖人还是买受人，解除合同需谨慎。出卖人需注意约定条件，催告义务和收款帐号。买受人需催告出卖人迟延交房，并保存证据。解除通知书应送达对方，异议需在三个月内提出。向法院请求确认解除合同，不可直接...查看全文
解除房屋租赁合同的程序是什么
法律分析： 解除房屋租赁合同的程序是： 1、当事人一起协商解除合同或者一方按照合同约定或者在法定情形下主张解除合同。 2、一方依法主张解除合同的，合同自通知到达对方时解除。 3、解除合同后，当事人可以请求返还租赁物、返还租金，并有...查看全文
房屋买卖合同登记程序是什么样的
法律解析： 1、开发公司在网上提交商品房买卖；2、产权市场处确认提交的商品房买卖；3、开发公司填写备案登记号；4、开发公司报送合同备案登记表；5、产权市场处盖章。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第二百零九条 不动产物...查看全文
房屋买卖合同登记程序是什么样的？
律师分析： 1、开发公司在网上提交商品房买卖；2、产权市场处确认提交的商品房买卖；3、开发公司填写备案登记号；4、开发公司报送合同备案登记表；5、产权市场处盖章。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第二百零九条 不动产物...查看全文
房屋买卖合同解除的条件是什么？
1、不可抗力因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，买房人有权解除合同。2、卖方明示违约在履行期限届满前，房屋卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，即卖方明确表示将不交付房屋的，买房人有权解除合同。3、先卖后抵押商品房买...查看全文
推荐律师
杨思凡
北京市-北京市-海淀区
专职律师刑事辩护、刑事辩护
已服务84人次
热门法律问题
