房地产公司在旧城改造中因行政主体违约致项目无法建设怎么办?

律师回答

因政府有关部门行为造成动工延迟的如何处置

依据相关法律的规定,因政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的,国有建设用地使用权人应当向市、县国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料,经审核属实的,可延长土地开发时间。

相关法律规定

《闲置土地处置办法》

第八条有下列情形之一,属于政府、政府有关部门的行为造成动工开发延迟的,国有建设用地使用权人应当向市、县国土资源主管部门提供土地闲置原因说明材料,经审核属实的,依照本办法第十二条和第十三条规定处置:

(一)因未按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的期限、条件将土地交付给国有建设用地使用权人,致使项目不具备动工开发条件的;

(二)因土地利用总体规划、城乡规划依法修改,造成国有建设用地使用权人不能按照国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的用途、规划和建设条件开发的;

(三)因国家出台相关政策,需要对约定、规定的规划和建设条件进行修改的;

(四)因处置土地上相关群众信访事项等无法动工开发的;

(五)因军事管制、文物保护等无法动工开发的;

(六)政府、政府有关部门的其他行为。

因自然灾害等不可抗力导致土地闲置的,依照前款规定办理。

第十二条因本办法第八条规定情形造成土地闲置的,市、县国土资源主管部门应当与国有建设用地使用权人协商,选择下列方式处置:

(一)延长动工开发期限。签订补充协议,重新约定动工开发、竣工期限和违约责任。从补充协议约定的动工开发日期起,延长动工开发期限最长不得超过一年;

(二)调整土地用途、规划条件。按照新用途或者新规划条件重新办理相关用地手续,并按照新用途或者新规划条件核算、收缴或者退还土地价款。改变用途后的土地利用必须符合土地利用总体规划和城乡规划;

(三)由政府安排临时使用。待原项目具备开发建设条件,国有建设用地使用权人重新开发建设。从安排临时使用之日起,临时使用期限最长不得超过两年;

(四)协议有偿收回国有建设用地使用权;

(五)置换土地。对已缴清土地价款、落实项目资金,且因规划依法修改造成闲置的,可以为国有建设用地使用权人置换其它价值相当、用途相同的国有建设用地进行开发建设。涉及出让土地的,应当重新签订土地出让合同,并在合同中注明为置换土地;

(六)市、县国土资源主管部门还可以根据实际情况规定其他处置方式。

除前款第四项规定外,动工开发时间按照新约定、规定的时间重新起算。

符合本办法第二条第二款规定情形的闲置土地,依照本条规定的方式处置。

第十三条市、县国土资源主管部门与国有建设用地使用权人协商一致后,应当拟订闲置土地处置方案,报本级人民政府批准后实施。

闲置土地设有抵押权的,市、县国土资源主管部门在拟订闲置土地处置方案时,应当书面通知相关抵押权人。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
旧城改造项目中被拆迁房屋应该怎么评估

法律分析:旧城改造项目中被拆迁房屋评估如下:房屋征收补偿费以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算;房屋征收周转补偿费以临时居住条件划档,按被拆迁房屋住户的人口每月予以补贴;房屋征收奖励性补偿费由当地人民政府根据...查看全文

政府投资项目建设单位存在哪些违法行为导致拖欠

拖欠工程款的主要原因有哪些 1.工程原因 在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。 政府审批 政府有关部门...查看全文

城中村改造无证房怎么补偿

无证房屋产生的原因多种多样,而由于不同的原因,在房屋拆迁补偿上会产生不同的结果。下面4种无证房屋不仅应当获得补偿,还应按照正常的房屋予以补偿。1、祖业产目前,城市里国有土地上的房屋仍然存在祖业产,五、六十年...查看全文

房地产公司应交城建税怎么算

一、房地产公司应交城建税怎么算计算公式:城建税=(交纳增值税+消费税)乘以适用税率。二、城建税怎么填写城建税的纳税基础,是企业实际交纳的三税(增值税+营业税+消费税)。注意这里是实际交纳的税额。...查看全文

政府以旧城改造的名义拆迁补偿很低怎么办

法律分析:政府以旧城改造的名义拆迁补偿很低被拆迁人可以与拆迁人就补偿数额进行合理范围内的协商沟通,沟通未果可以向有关部门申请裁决,对裁决结果不服的可以就补偿争议提起诉讼。法律依据:《《国有土地上房屋征收与补...查看全文

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( ),必须与主体工程同时设计、同时施?

法律解析: 在建设工程中,辅助工程是指在主体工程施工过程中所需的各类工程,包括房屋建筑、构筑物、设备安装等。辅助工程的作用是为主体工程提供支持和保障,因此辅助工程的设计和施工必须与主体工程同时进行,不得存在滞后或独立施工的情况。生...查看全文

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( ),必须与主体工程同时设计、同时施

律师分析: 在建设工程中,辅助工程是指在主体工程施工过程中所需的各类工程,包括房屋建筑、构筑物、设备安装等。辅助工程的作用是为主体工程提供支持和保障,因此辅助工程的设计和施工必须与主体工程同时进行,不得存在滞后或独立施工的情况。生...查看全文

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( ),必须与主体工程同时设计、同时施?

律师解答: 在建设工程中,辅助工程是指在主体工程施工过程中所需的各类工程,包括房屋建筑、构筑物、设备安装等。辅助工程的作用是为主体工程提供支持和保障,因此辅助工程的设计和施工必须与主体工程同时进行,不得存在滞后或独立施工的情况。生...查看全文

房地产项目搁置,开发商失踪,业主怎么办?

开发商卷钱跑了,应该报案起诉解决,通过诉讼解除合同要求支付逾期交房,解除按揭贷款合同,要求法院尽快查封房产以获得赔偿。购房者需确保购房合同明确房号,保障自己对房屋的所有权。...查看全文

因政府行为导致合同无法履行,构成违约责任吗

律师分析:构成。如果是政府合法的行政征收行为属于不可抗力,不构成违约责任。行政处罚不属于不可抗力,但因行政处罚而执行政府决定不履行合同不构成违约责任。但是开发商因政府部门变更规划导致无法履行合同的,属于因第三人原因导致无法...查看全文

房地产违约怎么办

房地产违约买方可以按照合同约定或者是法律规定行使房屋买卖合同的解除权。出卖人不按照合同的约定履行交付标的物义务的,买受人可以依照合同约定的条款,要求其承担没有按照约定期限交付标的物的违约责任。对于逾期未交房的违约责任没有约定或者是...查看全文

在中国私自建造小产权房是否违法?

目前通常所谓的小产权房,也称乡产权房,是指由乡镇政府颁发产权证的房产。其实,小产权就是乡产权、集体产权,它并不属于严格法律意义上的产权。 乡产权房只要依法办理了相关审批手续,其就是合法建筑,法律是允许乡村集体在集体土地上建造住宅的...查看全文

开发商原因导致业主无法办理房产证

开发商原因导致无法办理房产证,购房者可要求赔偿损失或解除合同。根据相关法律规定,购房者在约定期限内未取得房产证可要求赔偿,无约定时按已付购房款计算利息。若超过一年无法办理房产证,购房者可解除合同并要求赔偿。购房人需在90天内取得房...查看全文

因房价上涨房主违约买主该怎么办呢

法律分析:因房价上涨房主违约买主可以解除合同,由房主承担相应的违约责任,并向买主支付违约金、赔偿金等;如果买主拒绝行使房屋买卖合同解除权,则可以要求房主继续履行该合同。法律依据:《中华人民共和国民法...查看全文

违法占地建房怎样行政处罚

一、违法占地建房怎样行政处罚      县级以上人民政府土地行政主管部门(国土资源局)可以实施的行政处罚。 ...查看全文

集体土地上的违法建设怎么征收

集体土地上的违法建设可被征收但不给予经济补偿。对拆迁补偿不满意的人可以不签订拆迁安置协议,提起行政裁决或行政复议重新制定补偿方案,或向法院提起行政诉讼解决纠纷。...查看全文

国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法是什么??

法律解析: 档案竣工验收主要内容及基本要求: (1)电子政务项目实施机构明确档案管理体制和职责,建立档案工作规章制度和业务规范,采取有效措施对本单位和各参建单位形成的档案进行统一管理; (2)电子政务项目文件材料的收集、整理和归档...查看全文

国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法是什么?

律师分析: 档案竣工验收主要内容及基本要求: (1)电子政务项目实施机构明确档案管理体制和职责,建立档案工作规章制度和业务规范,采取有效措施对本单位和各参建单位形成的档案进行统一管理; (2)电子政务项目文件材料的收集、整理和归档...查看全文

国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法是什么??

律师解答: 档案竣工验收主要内容及基本要求: (1)电子政务项目实施机构明确档案管理体制和职责,建立档案工作规章制度和业务规范,采取有效措施对本单位和各参建单位形成的档案进行统一管理; (2)电子政务项目文件材料的收集、整理和归档...查看全文

房产中介违约怎么办

法律分析:房产中介违约可以到中介公司所在地的工商局或工商所以及房管部门投诉处理,工商局应当在7个工作日内进行协调并通知结果;投诉协商未能解决纠纷的,应以房产中介合同中指定的仲裁机构作为第三方进行仲裁;对仲裁结果不满意的,双...查看全文