不可抗力机械租赁费能索赔嘛?

律师回答

律师解答:

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。 所以说不可抗力可以索赔。

【法律依据】:

《建设工程工程量清单计价规范》具体如下: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担; (4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担; (5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
不可抗力机械租赁费能索赔吗?

律师分析: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,...查看全文

不可抗力机械租赁费能索赔吗?

法律解析: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,...查看全文

不可抗力机械租赁费能索赔吗?

法律解析: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担; (2)发包人,...查看全文

工程租赁机械如何索赔

一、工程租赁机械如何索赔      索赔顺序      ...查看全文

工程租赁机械如何索赔

一、工程租赁机械如何索赔工程租赁机械的索赔如下:1.提出索赔要求。当出现索赔事项时,出租方以书面的索赔通知书形式,在索赔事项发生后的28天以内,向承包方正式提出索赔意向通知。如果超过这个期限,承包方有权拒绝...查看全文

不可抗力可以索赔工期和费用嘛?

律师解答: 1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得接纳的,在法律上...查看全文

不可抗力索赔工期及费用

不可抗力索赔工期及费用具体如下:1、因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏由发包方负责。施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用发包方负责,承包方另外要求的赔偿一般是不予支持;...查看全文

不可抗力索赔费用有哪些

法律分析:若因不可抗力导致工程无法进行,当事人是可以向对方索赔工期和费用的,但在合同中约定了不可抗力的相关免责条款的情况下除外。我国《民法典》规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。...查看全文

不可抗力索赔费用有哪些?

律师分析: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包...查看全文

机械租赁费不给怎么投诉

工程机械租赁费不给当事人可以直接向当事人主张收回租赁费,同时可以通过仲裁实现自己的权利,收集充足的相关证据也可以向法院提起民事诉讼。”...查看全文

不可抗力怎样索赔

不可抗力索赔方式:协商或诉讼。不可抗力指无法预见、避免或克服的客观情况,包括自然现象和社会现象。作为不可抗拒的强制力,具有偶然性、不可预见性和社会危害性。...查看全文

不可抗力如何索赔

法律分析:一、不可抗力如何索赔1、因不可抗力因素合同不能履行的可以不付违约金。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响...查看全文

不可抗力如何索赔

不可抗力是指无法预见、避免和克服的客观情况,包括自然和社会现象。索赔方式可协商或诉讼。其具备客观偶然性和不可避免性,以及主观不可预见性和社会危害性。...查看全文

不可抗力如何索赔

不可抗力索赔的方式可以是通过协商或诉讼等途径解决。根据《民法典》规定,不可抗力是指无法预见、避免和克服的客观情况。若因不可抗力无法履行民事义务,则不需承担相应的民事责任。如果法律有其他规定,应依照法律规定办理。...查看全文

不可抗力索赔责任

法律分析: 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,索赔处理的原则是部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另...查看全文

不可抗力索赔原则

合同工程中的损害和因此导致的人员伤亡、财产损失以及设备损坏由发包人承担,承包人负责施工机械设备损坏和停工损失,停工期间的管理人员费用由发包人承担,工程清理和修复费用也由发包人承担。这是不可抗力因素索赔原则的主要内容。...查看全文

不可抗力如何索赔?

律师分析: 1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会...查看全文

不可抗力如何索赔

1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会...查看全文

不可抗力索赔责任

法律分析:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,索赔处理的原则是部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。【法律依据】:《中华人民共和国民法典》 第一百八十条 因不可抗力不能履行民事义务的...查看全文

不可抗力怎样索赔

不可抗力指不能预见、避免、克服的客观情况,分为自然现象和社会现象。其具有偶然性、不可预见性和社会危害性。索赔方式为协商或诉讼。...查看全文