2024阻碍施工造成的损失怎么赔偿

律师回答

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿
      阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。
      《中华人民共和国民法典》
      第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
      第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程索赔的步骤
      (一) 提出索赔要求
      当出现索赔事项时,索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书,声明索赔权利。如果逾期再报,其索赔要求可能遭到拒绝。
      (二)报送索赔资料和索赔报告
      在正式提出索赔要求以后,索赔方应抓紧时间准备索赔资料,编写索赔报告,并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
      (三)协商解决索赔问题
      协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上,按照工程项目的合同文件,通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题,因此也被称为协商谈判。
      (四)调解
      当双方不能通过友好协商解决索赔问题时,可以按照施工合同专用条款的规定,请有关部门进行调解。
      (五)诉讼
      在双方和解不成,又没有仲裁协议的情况下,一方的当事人可以向有管辖权的法院提起诉讼。
      通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,阻碍施工单位施工造成施工单位损失的,由阻碍施工一方赔偿,一般是依据实际造成的损失赔偿,如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
2024阻碍施工造成的损失怎么赔偿

一、阻碍施工造成的损失怎么赔偿 阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 【发包人未按约定的...查看全文

2024阻碍施工造成的损失怎么赔偿

法律分析:一、2023阻碍施工造成的损失怎么赔偿阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。《中华人民共和国民法...查看全文

2024阻碍施工造成的损失应该怎么赔偿

一、阻碍施工造成的损失应该怎么赔偿 阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 【发包人未按约...查看全文

2024阻碍施工造成的损失怎样赔偿

一、阻碍施工造成的损失怎样赔偿 阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 【发包人未按约定的...查看全文

2024阻碍施工造成的损失如何赔偿

一、阻碍施工造成的损失如何赔偿 阻碍施工单位施工造成损失的,由阻碍施工一方进行赔偿,一般依据实际造成损失赔偿,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 【发包人未按约定的...查看全文

施工造成失误造成损失应该赔偿吗

法律分析:工程的施工方违反合同的约定,造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第一千二百五十二条 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由建设单位与施...查看全文

施工造成的损失需要赔偿嘛?

律师解答: 施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿,如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料,不按时支付工程款项造成的,则由发包方赔偿。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人...查看全文

施工造成的损失需要赔偿吗

法律解析: 施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿,如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料,不按时支付工程款项造成的,则由发包方赔偿。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人...查看全文

施工造成的损失需要赔偿吗?

律师分析: 施工造成失误造成损失应该赔偿。赔偿按照谁过错谁担责的原则来赔偿,如果是因发包方不按约定提供施工材料、技术资料,不按时支付工程款项造成的,则由发包方赔偿。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人...查看全文

施工造成失误造成损失是否应该赔偿

法律分析:如果是承包人因施工失误而造成损失的,承包人应当承担赔偿责任。如果是发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,因由发包方赔偿损失。法律依据:《民法典》第八百零三条_x00...查看全文

工人施工造成损失由谁赔偿?

律师分析: 在一个建筑的施工过程中除了建筑的所有者以外一般都是对外与别的建筑公司合作来建造的,而施工的公司如果在施工的期间发生了问题而导致出现了很大的损失的话,还是需要根据合同来判定是否属于施工方的问题,如果是就需要施工方来负责赔...查看全文

施工失误造成损失应该赔偿吗

法律分析:施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同,造成损害属于违约行为,造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。...查看全文

施工失误造成损失应该赔偿吗

施工失误导致的损失通常需要进行赔偿。因为施工方和承包方签订了合同,造成损害属于违约行为,因此需要承担违约责任。如果施工人的原因导致建设工程质量不符合约定,发包人有权要求施工人在合理期限内进行免费修理、返工或改建。如果修理、返工或改...查看全文

施工失误造成损失应该赔偿吗

施工失误导致的损失一般需要赔偿。因为施工方和承包方签订了合同,造成损害是违约行为,损失需要违约责任。如果施工人因为自身原因导致建设工程质量不符合约定,发包人有权要求施工人在合理期限内免费修理或返工、改建。修理、返工或改建后导致交付...查看全文

非法阻工造成的损失怎么计算

法律解析: 该行为涉嫌破坏生产经营罪。造成的损失以实际损失和因非法阻工造成的可得利益的损失为限,进行计算。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑法》 第二百七十六条 由于泄愤报复或者其他个人目的,毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方...查看全文

员工造成损失怎么赔偿

法律分析: 劳动者赔偿按照公司的实际损失来确定。劳动者违反《劳动合同法》规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。劳动者和用人单位可以约定违约金,违约金过多或者过少可以...查看全文

村民妨碍施工造成损失的法律责任

村民阻挠施工,未破坏生产工具,按《治安管理处罚法》处罚,轻则警告或200元以下罚款,情节重者拘留五日以上十日以下并罚款,聚众者拘留十日以上十五日以下并罚款。...查看全文

施工失误造成损失应该如何赔偿?

施工失误造成损失一般都是要赔偿的。因为施工方与承包方签订了合同,造成损害属于违约行为,造成损失需要承担违约责任。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、...查看全文

工作失误造成损失怎么赔偿?

法律分析:1、要结合具体情况来看,如果是故意造成的,则全额赔偿;若过大过失造成的,则部分赔偿,赔偿比例由法官根据实际情况确定,没有统一标准;若一般过失造成的,则无需赔偿。2、《工资支付暂行规定》第十六条因劳...查看全文

阻碍施工的怎么办理?

律师解答: 可以先口头劝告、警告,如果对方还是不进行处理的话则可以及时报警处理。阻碍施工队施工、讨要赔偿、闹事是违法的。依法应追究治安行政责任,情节严重的,还会构成犯罪,依法要追究刑事责任和民事赔偿的责任。 【法律依据】: 《中...查看全文