建筑工程索赔管理的规定是什么?

律师回答

1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;

在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。

2、在处理索赔事件时应进行时效检查。

3、应分清责任,严格审核费用。

4、应在工作中加强主动控制,减少工程索赔。

建筑工程的索赔程序,建筑工程索赔的依据

1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;

2、发出索赔意向通知后的28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;

3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

【法律依据】

《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

建筑工程合同管理方法有哪些?

建筑工程合同管理方法有:

1、建立和完善合同管理体系

为适应建筑市场的激烈竞争,施工企业应根据市场和自身的发展,优化企业和项目管理的组织结构,增强实力,提高专业化和协作化水平。根据工程合同管理工作的实际运行情况,处理和协调存在的争议和摩擦,进一步优化工程合同管理工作程序。

2、加强制度管理和风险管理意识

建筑企业应结合工程合同管理的可利用资源状况和实际管理水平,建立科学的合同管理制度,强化合同管理职能,突出合同管理的关键点。

3、建立和完善合同信息管理系统

由于建设工程项目合同种类多、数量大,合同管理应建立在信息管理的基础上,施工企业应大力推行工程合同管理信息化和建立合同管理系统,提高企业的工程合同管理效率和经营管理水平。

4、建立企业内部风险评估机制

风险评估是建筑企业对将面临的各种风险加以分析和决策的过程,企业应该建立相应的风险评估小组,采取相应的激励机制,使管理者还可以从降低项目运营风险中得到回报。

5、重视合同管理人才的培养和引入

实施企业人力资源战略计划,是提高企业合同管理水平的根本途径。在企业范围内营造重视合同管理、尊重合同管理人才的氛围,为合同管理人才的培育提供良好的环境。

《建设工程质量管理条例》第二条

凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理的,必须遵守本条例。

本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有哪些

工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有:及时捕捉和利用索赔机会;加强合同管理,积累真实有效的索赔证据;合理的计算方法,适当的索赔额;力争单项索赔,避免一揽子索赔;搞好合同双方关系,掌握谈判艺术。

建筑工程居间合同效力如何

建筑工程居间合同效力是:依法成立的建筑工程居间合同一经签字或盖章产生法律效力,受法律保护。居间人应当就有关订立正式合同的事项向委托人如实报告,提供订立合同的媒介服务,委托人应当依约支付报酬。

如何处理建筑工程无效合同

1、合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。

2、承包人超越资质等级许可签订建设工程施工合同,在工程竣工前取得相应资质等级的,合同不应按无效处理。

3、合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,但修复后的工程经竣工验收合格的,参照合同约定支付工程价款,但发包人有权要求承包人承担修复费用。

4、在审理挂靠纠纷时,对被挂靠单位与发包人签订的施工合同的效力,未经当事人申请并举证,法院一般不主动审查。

5、参照合同约定支付工程价款,是处理合同无效,工程经竣工验收合格时,双方支付工程价款的一项基本原则。但在实务中,如未完工程,或者工程大规模改变设计等,按照合同约定已无法计算工程款,则不排除根据案件的具体情况委托评估的办法来认定工程款的数额。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建筑工程索赔补偿规定是什么?

律师解答: 建筑工程索赔补偿标准是:当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。 【法律依据】: 《中华人民共和国建筑法》 第二十九条 建筑工程总承包单位...查看全文

建筑工程索赔补偿规定是什么?

法律解析: 建筑工程索赔补偿标准是:当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。 【法律依据】: 《中华人民共和国建筑法》 第二十九条 建筑工程总承包单位...查看全文

建筑工程停工索赔规定

建筑工程停工索赔的处理原则是按照双方签订的施工合同中的条款来计算损失,并根据实际情况进行具体分析。责任方需明确主次责任,并依据现场有效的文件签证和相关信函来计算停工费用。停工索赔的处理依据是事前签订的合同或相关法律法规,其中包括提...查看全文

建筑工程索赔时效是怎么规定的

法律分析: 建筑工程索赔时效一般为索赔事件发生后28天内。 法律依据:为:《建设工程施工合同》2、工程索赔程序《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)有关索赔的程序为:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工...查看全文

建筑工程索赔管理如何标准?

律师解答: 1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索...查看全文

建筑工程索赔的方法是什么

法律分析:   建筑工程索赔的方法有:  1、协商索赔。  根据双方签订的建筑工程施工合同的约定,双方协商处理损失及赔偿的问题。  《建筑法》规定,建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和...查看全文

建筑工程资料管理规程是什么?

律师分析: 《建筑工程资料管理规程》是2009年中国建筑工业出版社出版社出版的图书。该规程由住房和城乡建设部负责管理,中建一局集团建设发展有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,可以寄送中建一局集团建设发展有限公...查看全文

建筑工程资料管理规程是什么

法律分析:《建筑工程资料管理规程》是2009年中国建筑工业出版社出版社出版的图书。该规程由住房和城乡建设部负责管理,中建一局集团建设发展有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,可以寄送中建一局集团建设发展...查看全文

建筑工程资料管理规程是什么

法律解析: 《建筑工程资料管理规程》是2009年中国建筑工业出版社出版社出版的图书。该规程由住房和城乡建设部负责管理,中建一局集团建设发展有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,可以寄送中建一局集团建设发展有限公...查看全文

建筑工程索赔依据是什么

法律分析:建筑工程索赔依据是:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。法律依据...查看全文

建筑工程索赔依据是什么

法律解析: 建筑工程索赔依据是:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

建筑工程索赔依据是什么?

律师分析: 建筑工程索赔依据是:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。 【法律依据】: 《中华人民...查看全文

建筑工程项目索赔流程是什么?

律师解答: 承包人首先提出索赔意向,然后持证明索赔事件发生的有效证据和依据正当的索赔理由,按照合同约定的时间向发包人递交索赔通知,发包人应按照合同约定的时间对承包人提出的索赔进行答复和确认,最后根据招标文件及合同要求中有关规定提出...查看全文

建筑工程装饰装修管理规定是什么

法律解析: 第二条,凡新建、扩建、改建工程和对原有房屋等建筑物、构筑物进行装饰装修的,均适用本规定。具有文物保护价值的建筑、古建筑的装饰装修,依照有关规定执行。本规定所称的建筑装饰装修,是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环...查看全文

建筑工程装饰装修管理规定是什么?

律师分析: 第二条,凡新建、扩建、改建工程和对原有房屋等建筑物、构筑物进行装饰装修的,均适用本规定。具有文物保护价值的建筑、古建筑的装饰装修,依照有关规定执行。本规定所称的建筑装饰装修,是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环...查看全文

建筑工程索赔的法律依据是什么

法律分析:关于建筑工程的索赔法律法规有《民法典》《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据。《民法典》规定了违约与侵权的原则性规定。不仅有原则性规定,《民法...查看全文

建筑工程索赔的法律依据是什么

法律解析: 关于建筑工程的索赔法律法规有《民法典》《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据。《民法典》规定了违约与侵权的原则性规定。不仅有原则性规定,《民法典》对...查看全文

建筑工程索赔的法律依据是什么?

律师分析: 关于建筑工程的索赔法律法规有《民法典》《建筑法》等涉及工程索赔的条款,建设部发布的建设工程各种示范文本,也可以作为行业惯例,作为工程索赔的法律依据。《民法典》规定了违约与侵权的原则性规定。不仅有原则性规定,《民法典》对...查看全文

建筑工程索赔费用的构成是什么?

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料...查看全文

建筑工程索赔补偿标准是什么?

律师分析: 建筑工程索赔补偿标准是:当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,依法赔偿人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等费用。 【法律依据】: 《中华人民共和国建筑法》 第二十九条 建筑工程总承包单位...查看全文