在哪些情况下要求停工?

律师回答

法律解析:

(1)施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故。

(2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。

(3)在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进行质量控制。

1)施工中出现质量异常情况,经提出后,承包单位未采取有效措施,或措施不力未能扭转异常情况者。

2)隐蔽作业未经依法查验确认合格,而擅自封闭者。

3)已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理,或者是已发生质量缺陷或问题,如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下。

4)未经监理工程师审查同意,而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。

5)未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工。

6)使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认可的代用材料者。

7)擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。

总监理工程师在签发工程暂停令时,应根据停工原因的影响范围和影响程度,确定工程项目停工范围。

【法律依据】:

《中华人民共和国建筑法》

第三十条 国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条 实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

第三十三条 实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。

第三十四条 工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内,承担工程监理业务。工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
在哪些情况下要求停工?

律师解答: (1)施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故。 (2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。 (3)在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进行质量控制。 1)...查看全文

在哪些情况下要求停工?

法律解析: (1)施工作业活动存在重大隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故。 (2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。 (3)在出现下列情况下,总监理工程师有权行使质量控制权,下达停工令,及时进行质量控制。 1)...查看全文

在哪些情况下需要停工处理时应下达停工指令

法律咨询:      出现哪些情况需要停工处理时应下达停工指令?      ...查看全文

哪些情况下交警有权要求车辆停车

交警扣留车辆的情况及最长期限:根据《道路交通安全法》,交警可以扣留车辆至违法状态消除或检验完毕。扣留情形包括超载、未悬挂号牌、未放置标志、未随车携带证件等。最长扣留期限为73天,包括调查、鉴定、检验和通知当事人领取车辆等环节。...查看全文

离婚在哪些情况下能要求索要彩礼

根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释(一)》第五条,离婚时可以要求退还彩礼的情况包括:未办理结婚登记手续、办理结婚登记手续但未共同生活、婚前给付导致给付人生活困难。而彩礼在离婚时的返还需要考虑双方共同...查看全文

可以在哪些情况下要求退还定金?

根据2021年实施的《民法典》第五百八十七条和第五百八十八条规定,如果一方违约导致合同目的无法实现,给付定金的一方无权请求返还定金,而收受定金的一方应当双倍返还定金。当事人既约定违约金又约定定金时,对方可以选择适用违约金或定金条款...查看全文

彩礼可以在哪些情况下要求退还

彩礼在以下条件下可以要求退还:(一)双方未办理结婚登记手续的;(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;(三)婚前给付并导致给付人生活困难的。适用前款第(二)、(三)项的规定,应当以双方离婚为条件。 民法典彩礼什么条件下可以要求...查看全文

业主在哪些情况下可以要求退房?

根据法律规定,如果开发商的销售行为违反了法律、行政法规的强制性规定,购房人有权退房。对于房屋面积误差比、交房时的套型与设计图纸不一致、开发商未经购房人许可随意更改房屋建设等情况,购房人有权退房。如果开发商逾期交房或房屋存在质量问题...查看全文

在哪些情况下可以要求解除协议?

法律解析: 以下几种情况可以要求解除合同:1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一...查看全文

在哪些情况下可以要求解除协议?

律师解答: 以下几种情况可以要求解除合同:1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一...查看全文

在哪些情况下可以要求解除协议?

法律解析: 以下几种情况可以要求解除合同:1、因不可抗力致使不能实现合同目的;2、在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;3、当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;4、当事人一...查看全文

在哪些情况下可以停止工伤认定程序?

劳动保障行政部门受理工伤认定申请后遇到争议、待有关部门结论、不可抗力或其他需要中止的情形,会中止工伤认定并出具通知书。中止情形消失或提供新证据后,恢复认定程序。不符合受理条件的将终止认定并出具通知书。...查看全文

要求停止侵害的情况有哪些?

律师分析: 要求停止侵害的情况:加害人正在实施侵害他人财产或人身的行为的,受害人可以依法请求其停止侵害行为。侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。 【法律依据】: 《...查看全文

要求停止侵害的情况有哪些

法律分析:要求停止侵害的情况有,受害人的人身或者财产等权益正在遭受侵害时,受害人可以依法请求其停止侵害行为。侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。...查看全文

要求停止侵害的情况有哪些

法律解析: 要求停止侵害的情况:加害人正在实施侵害他人财产或人身的行为的,受害人可以依法请求其停止侵害行为。侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。 【法律依据】: 《...查看全文

要求停止侵害的情况有哪些

法律解析: 要求停止侵害的情况:加害人正在实施侵害他人财产或人身的行为的,受害人可以依法请求其停止侵害行为。侵权行为危及他人人身、财产安全的,被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。 【法律依据】: 《...查看全文

哪些情况下可以要求赔偿误工费?

住院与否,索要误工费需医生开具证明,固定收入:误工费=误工收入*误工时间;无固定收入:误工费=误工时间*最近三年平均收入;无法证明平均收入:误工费=误工时间*同行业上一年平均工资。法律依据:最高法解释第七条。计算误工费需注意:门诊...查看全文

哪些情况下可以要求听证?

行政机关作出行政处罚前,当事人有权要求举行听证。听证应按照规定程序组织,包括当事人提出要求、行政机关通知时间地点、公开举行、由非本案调查人员主持、当事人参与申辩等。听证过程应制作笔录,经当事人审核后签字或盖章。对限制人身自由的行政...查看全文

哪些情况下要求解除合同

当事人可以解除合同的情况:1、因不可抗力无法达到合同目的;2、履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表示不履行主要债务;3、当事人一方延迟履行主要债务,经催告后未在合理期限内履行;...查看全文

在哪些情况下可以要求增加抚养费?

子女要求增加抚育费有下列情形之一,父亲或母亲有给付能力的,应予支持。(1)原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的;(2)因子女患病、上学,实际需要已超过原定数额的;(3)有其他正当理由应当增加的。根据相关法律规定,离婚后,子女...查看全文