工程质量纠纷起诉书
原告：**市**溶剂有限公司
法定代表人：申**经理
被告：**市建筑工程三公司**分公司
法定代表人：尤**经理
诉讼请求
1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;
2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由
二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。
综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。
此致
**县人民法院
具状人：**市**有限公司
二00八年x月二十三日
工程质量纠纷起诉书范本
律师回答
摘要：本文为一份工程质量纠纷起诉书，原告为**市**溶剂有限公司，被告为**市建筑工程三公司**分公司。原告请求法院判决被告交付工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元，赔偿经济损失1707065.77元，并要求被告承担诉讼费等。文章详细描述了双方签订的合同约定、被告的违约行为以及原告的经济损失，并要求对工程进行鉴定。原告认为被告的违约行为应承担违约责任并赔偿损失，因此请求法院判决。
延伸阅读
结语：经过审慎考虑，我们认为被告在工程质量纠纷中的行为严重违约，应承担相应责任并赔偿原告的损失。我们特向法庭提起诉讼，请求依法判决被告向原告交付全部工程图纸及支付逾期交工的违约金60万元，并赔偿经济损失1707065.77元。我们希望法庭能保护原告的合法权益，维护公正正义。谢谢！
法律依据
中华人民共和国政府采购法（2014修正）：第一章 总 则 第四条 政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。
中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）：第二章 组织实施 第十五条 各级人民政府组织实施的重点科技成果转化项目，可以由有关部门组织采用公开招标的方式实施转化。有关部门应当对中标单位提供招标时确定的资助或者其他条件。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
中华人民共和国促进科技成果转化法（2015修正）：第二章 组织实施 第十五条 各级人民政府组织实施的重点科技成果转化项目，可以由有关部门组织采用公开招标的方式实施转化。有关部门应当对中标单位提供招标时确定的资助或者其他条件。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
工程质量纠纷怎么起诉
法律分析: 工程质量纠纷的起诉流程是：_x000D_ 1、确定管辖法院、准备好起诉书并收集相关的证据；_x000D_ 2、去人民法院立案庭立案；_x000D_ 3、法院立案后会安排开庭，当事人按时参加；_x000D_ 4...查看全文
借款纠纷起诉书范本！
起诉书是指公民、法人或者其他组织在认为其合法权益受到侵害或者与他人发生争议或者需要确认其权利时，向人民法院提交的请求人民法院依法裁判的法律文书。根据我国相关法律法规，贷款起诉书的内容包括：1。当事人的姓名、性别、年龄、...查看全文
工程质量纠纷起诉状怎么写
法律分析： 工程质量纠纷起诉状应当写明下列内容： 1、写明原告和被告双方的基本信息； 2、工程质量纠纷的事情起因经过； 3、原告方的诉讼请求； 4、证据和证据来源。 法律依据 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条 起诉应当...查看全文
工程质量纠纷起诉状怎么写
法律分析： 工程质量纠纷起诉状应当写明： 1、原告和被告双方的基本信息； 2、工程质量纠纷的事情起因经过； 3、原告方的诉讼请求； 4、证据和证据来源。 法律依据： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十条 起诉应当向人民法院递...查看全文
债务纠纷起诉书范本图片
律师分析:起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工...查看全文
债务纠纷起诉书范本图片？
律师分析： 起诉状应当记明下列事项： （一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式； （二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息...查看全文
二手房质量纠纷起诉流程
法律分析：二手房质量纠纷起诉流程：（1）向有管辖权的法院立案庭递交诉状。（2）立案审查，符合立案条件的，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案。（3）在法庭主持下，双方当事人协议解决二手房纠纷。（4）达成调解协议，制作调...查看全文
二手房质量纠纷起诉流程
法律分析： 二手房质量纠纷起诉流程：（1）向有管辖权的法院立案庭递交诉状。（2）立案审查，符合立案条件的，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案。（3）在法庭主持下，双方当事人协议解决二手房纠纷。（4）达成调解协议，制作调解书，...查看全文
企业债务纠纷的起诉书范本
企业债务纠纷的起诉书是一篇关于起诉状的文章。文章提供了起诉状的格式和内容要求，包括原告和被告的身份信息、诉讼请求、事实和理由等。同时还介绍了起诉流程，包括起诉书的提交、证据的提供、立案手续等。主旨是介绍了企业债务纠纷起诉书的写作要...查看全文
工程款纠纷质保金起诉书怎么写？
工程款纠纷质保金起诉书怎么写？ 根据规定，起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、...查看全文
工程质量纠纷怎么解决工程质量纠纷诉讼时效是多久？
律师分析： 1、建设工程质量纠纷可以当事人之间协商处理，不过当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时，向仲裁机构申请仲裁更有利问题的解决，因为当事人可以选择建设工程领域的专家进行仲裁。此外，也可以通过诉讼解决。2、建设工程质量纠纷...查看全文
工程质量纠纷怎么解决工程质量纠纷诉讼时效是多久
法律分析:1、建设工程质量纠纷可以当事人之间协商处理，不过当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成时，向仲裁机构申请仲裁更有利问题的解决，因为当事人可以选择建设工程领域的专家进行仲裁。此外，也可以通过诉讼解决。2、建设工程质...查看全文
劳务纠纷起诉范本
对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。所以，劳务合同纠纷的管辖的案件由用人单位所在地或者劳务合同履行地的基...查看全文
医疗纠纷投诉书范本？
律师分析： 1.医疗纠纷是指发生在医疗卫生、预防保健、医学美容等具有合法资质的医疗企事业法人或机构中，一方当事人认为另一方当事人在提供医疗服务或履行法定义务和约定义务时存在过失，造成实际损害后果，应当承担违约责任或侵权责任，但双方...查看全文
房屋租赁合同纠纷起诉书范本
原告要求解除与被告签订的租赁合同，要求被告归还房产并支付拖欠租金和保证金。原告指出被告多次违约，拒不支付租金，并行使解约权，但被告拒不搬离。原告依据合同和法律规定，请求法院支持其诉讼请求。...查看全文
欠款纠纷起诉状范本
拖欠工程款的起诉状应包括标题欠条起诉状、原被告信息、诉讼请求和事实与理由，以及受诉法院名称、原告姓名和起诉时间，同时应注意收集证据和诉讼时效。...查看全文
赡养纠纷起诉状范本
本文主旨：原告要求法院判令被告支付赡养费、护理费和医药费，因被告未履行子女义务，导致原告完全失去自理能力，需要专人照顾。原告基于相关法律规定，请求法院支持诉讼请求，维护其合法权益。...查看全文
工程质量纠纷仲裁流程
法律分析: 工程质量纠纷仲裁流程是：_x000D_ 1、当事人于争议发生后一年内向仲裁委递交仲裁申请书；_x000D_ 2、仲裁委作出决定；_x000D_ 3、仲裁庭书面通知双方当事人开庭事宜。_x000D_ 4、开庭；...查看全文
工程款纠纷质保金起诉书应该如何写？
根据规定，起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人...查看全文
工程欠款纠纷起诉书格式
法律分析： 对于工程欠款的起诉状一般包含以下部分的内容，第一部分就是原被告的基本信息；第二部分就是诉讼请求，这部分可以写请求法院判令被告支付原告相应的工程欠款；第三部分就是事实和理由，即拖欠工程款的事实、期限、金额等。依据《民...查看全文
推荐律师
葛俊
北京市-北京市-朝阳区
认证律师交通事故、交通事故
已服务100人次
热门法律问题
