因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。
1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
暴雨损失导致工程受损，责任归属何人？
律师回答
摘要：不可抗力事件导致的费用，发、承包双方按以下原则分担工程价款：工程损害、第三方损失由发包人承担；人员伤亡由所在单位负责；机械设备损坏及停工损失由承包人承担；管理及保卫人员费用由发包人承担；清理修复费用由发包人承担。
延伸阅读
暴雨引发的工程损失，如何确定责任归属？
在确定暴雨引发的工程损失责任归属时，需要进行综合分析和调查。首先，我们需要考虑工程设计是否合理，是否考虑了抗洪排涝等因素。其次，施工过程中是否按照设计要求进行，是否采取了相应的防洪措施。另外，还需要考虑工程材料的质量是否符合标准，是否存在施工质量问题。此外，天气预警和应急预案的执行情况也需要纳入考虑范围。最后，根据相关法律法规，需要考虑监理单位、施工单位、设计单位等各方责任。通过综合分析以上因素，可以确定暴雨引发的工程损失责任归属。
在确定暴雨引发的工程损失责任归属时，需要进行综合分析和调查。首先，我们需要考虑工程设计是否合理，是否考虑了抗洪排涝等因素。其次，施工过程中是否按照设计要求进行，是否采取了相应的防洪措施。另外，还需要考虑工程材料的质量是否符合标准，是否存在施工质量问题。此外，天气预警和应急预案的执行情况也需要纳入考虑范围。最后，根据相关法律法规，需要考虑监理单位、施工单位、设计单位等各方责任。通过综合分析以上因素，可以确定暴雨引发的工程损失责任归属。
结语：根据以上原则，针对因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按责任分别承担并调整工程价款。发包人需承担工程本身损害、第三方伤亡及财产损失、材料和设备损害等费用。发包人还需负责管理人员及保卫人员费用，以及工程清理和修复费用。而承包人应承担施工机械设备损坏及停工损失。在确定责任归属时，需综合考虑设计合理性、施工过程、材料质量、天气预警和应急预案执行等因素。各方责任的综合分析将有助于确定暴雨引发的工程损失责任归属。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
修理工失误导致车辆损坏，责任归属何人？
修理工把车修坏了谁赔偿：修理厂即用人单位一般赔偿，若修理工故意或重大过失，可向其追偿。法律依据为《中华人民共和国民法典》。修理的车辆发生交通事故谁赔：可要求对方赔偿维修车辆期间产生的交通费及其他损失，包括维修费用、物品损失、施救费...查看全文
楼顶漏水导致家庭损失，责任归属何人？
物业公司应承担因未维修导致的楼顶漏雨所造成的损失，根据《物业管理条例》第55条规定，物业存在安全隐患时，责任人应及时维修，业主应给予配合。如责任人不履行义务，可由物业服务企业维修，费用由责任人承担。...查看全文
台风灾害导致房屋损失，责任归属何人？
台风造成的房屋损失由个人承担，但房屋所有人可向政府申请补助。政府应向经审核确认的居民住房恢复重建补助对象提供资金和物资，住房部门应提供技术支持。...查看全文
暴雨损坏房屋，责任归谁？
暴雨导致房屋损坏，责任归属于房屋所有人，保险公司和国家无需承担赔偿责任。自然灾害属于不可抗力，没有加害人，不产生赔偿问题。政府提供救援，但并非赔偿。...查看全文
退货导致商品损坏，责任归属何人？
在物流运输过程中，若出现货物损失或丢件等问题，买家无需承担责任，只需向快递公司索赔。买家在退货途中由快递导致物品损坏，此损失应由快递公司承担，买家和卖家均无责任。...查看全文
修车师傅失误导致车辆损坏，责任归属何人？
故意毁坏公私财物，涉嫌犯罪的情形包括：造成损失超过5000元、毁坏公私财物三次以上、纠集三人以上公然毁坏公私财物，以及其他情节严重的情形。根据犯罪情节的不同，处罚可为三年以下有期徒刑、拘役或罚金，数额巨大或有特别严重情节的则处以三...查看全文
因紧急避险导致的损失责任归属问题
紧急避险人在紧急情况下给他人造成损失时，需承担适当的民事责任，除非危险由自然原因引起。如紧急避险措施不当或超过必要限度导致不应有的损害，则需承担相应责任。...查看全文
动物饲养导致人损害的赔偿责任归属
饲养动物致人损害由饲养人或管理人赔偿，除非被侵权人故意或重大过失。诉讼时效一般为三年，除非法律有特殊规定。起诉动物致人损害需向有管辖权的法院递交诉状，经立案审查后进行开庭审理，最终宣判并执行判决。...查看全文
商品在退货过程中受损，责任归属何人？
快递公司在退货过程中对损坏商品负有责任，赔偿方式根据保价情况而定，保价的邮件按保价额赔偿，未保价的邮件按实际损失赔偿，但赔偿额不超过资费的三倍。...查看全文
暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么办？
律师分析： 一般有下列情况保险可以拒赔，否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种：二次启动导致发动机损坏，对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失，保险公司拒赔，法院也会判保险公司免赔；明知积水严重仍涉水行...查看全文
殴打对方导致受伤，责任归属何人？
主动挑衅者负次要责任，主要责任归伤人者。轻微伤应受治安处罚，承担医疗费等费用；轻伤以上涉嫌故意伤害罪，公安机关应立案侦查；可向法院提起刑事自诉，要求追究刑事责任。公诉或自诉时可同时提起附带民事诉讼，要求赔偿医疗费等。...查看全文
工程暴雨导致塌方谁负责赔偿
法律分析：一、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不...查看全文
骑车人导致乘客受伤，责任归属何人？
《民法典》规定，如果汽车运输公司的工作人员躲避骑车人导致乘客受伤，公司承担侵权责任，并可向有过失的员工追偿。若机动车挂靠在公司名下，经交警认定为机动车一方责任，驾驶人和挂靠公司共同承担责任。根据《民法典》，机动车发生交通事故造成损...查看全文
责任归属及损失评估
消防管线漏水导致商服墙体、商品损坏，损失由消防管线的安装单位或管理单位承担。交工两年内，物业管理单位应找安装单位协商解决赔偿。超过两年，物业管理单位负责赔偿，因其有责任检查维修建筑物设施。...查看全文
责任归属及损失承担
租房中洗衣机损坏责任分配原则：房东负责正常使用损坏，房客负责人为损坏，需协商解决。若房东未事先告知洗衣机问题，可要求其赔偿；若房客不当使用或已知洗衣机故障而使用，需赔偿损失。赔偿范围仅限实际损失。...查看全文
工程不可抗拒暴雨损失谁承担？
律师分析： 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 2．发包人、承包...查看全文
暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么处理
法律解析： 一般有下列情况保险可以拒赔，否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种：二次启动导致发动机损坏，对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失，保险公司拒赔，法院也会判保险公司免赔；明知积水严重仍涉水行...查看全文
暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么处理
法律解析： 一般有下列情况保险可以拒赔，否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种：二次启动导致发动机损坏，对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失，保险公司拒赔，法院也会判保险公司免赔；明知积水严重仍涉水行...查看全文
保价运输货物受损，责任归属何人？
快递服务中，已保价的货物损坏由承运人承担责任。若未购买保价，则根据《邮政法》规定，按实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收邮资的3倍。根据《民法典》规定，违约方应承担赔偿责任。在赔偿纠纷中，快递公司倾向于引用《邮政法》的规定。...查看全文
运输途中货物受损，责任归属何人？
我国《民法典》规定，运输途中货物的损失由商业公司承担。根据第六百零七条，标的物毁损、灭失的风险在标的物交付给承运人后由买受人承担，除非当事人另有约定。根据第六百零三条，如果交付地点未约定或不明确，标的物需要运输时应交付给第一承运人...查看全文
推荐律师
敖玮杰
北京市-北京市-东城区
专职律师合同纠纷、合同纠纷
已服务67人次
热门法律问题
