装修公司延期了怎么办

律师回答

法律分析:一、装修公司延期了怎么办
1、先分清装修延期原因和责任方
业主违约情况:业主未按约定完成相应工作、未及时提供材料进场或材料出现质量问题、未履行合同约定按时支付工程款。
装修公司违约情况:装修施工单位未按期开工、无故停工、提供的材料发生质量问题造成返工或整改等造成装修延期。
2、依合同办事
如果装修延期是由于装修公司方面造成的,业主则应该按照合同办事,努力争取自己的合法权益。
二、装修逾期的原因是什么
1、工序安排或工人调配不合理
装修是一项比较复杂的工程,需要整合多种资源,从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中,需要做的事情琐碎复杂,这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单,而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力,最后导致许多工程在实施中与约定脱节。
2、装修方案不停改动
在开始施工后,装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中,有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算,设计师或施工队以各种理由提出的。
3、主材未能按时进场
现在很多的业主都是选择半包的装修方式,装修公司负责施工和基本辅材,而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场,就可能造成施工时间不得不延后,此外,装修工人可能会以工期安排被打乱的原因,继续拖延工期。
4、验收不准时或工程款未及时结
装修中,有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的。而很多时候,由于业主很忙,在验收的时候自己没有办法去现场签字确认,因此验收时间就要推迟;此外,有些装修工程的付款方式是分期付款,如果业主没有及时结算阶段性工程款,施工对就可能停工,造成装修延期。
三、装修公司延期如何赔偿
业主可以签订《补充条款》,其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方(装饰公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿甲方(消费者)多少金额。(按照行业惯例一般为100~500元);乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消费者)有权解除合同,而乙方(装饰公司)需立即付给逾期违约金,返还甲方已支付的款项,并赔偿由此引发的经济损失。

法律依据:《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十二条
履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
装修公司延期怎么办?

装修公司延期装修,根据《民法典》规定,当事人可以依照合同主张违约责任,包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。当事人一方未支付价...查看全文

装修公司延误工期怎么办?

律师分析: 日常生活中,因装饰装修造成的纠纷时有发生。应区分不同情形予以处理。如果装修数额较小,延误损失不大,则应以协商解决为主。如果装修数额较大,工程量也达到一定规模,此时如果延误工期有可能造成较大的损失。在此情形下,首先看装修...查看全文

装修公司拖延工期怎么办

法律分析:装修公司拖延工期的,当事人可以请求装修公司在约定的期限内尽快施工;如果装修公司的行为构成违约的,当事人可以通过协商或者起诉请求装修公司承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。法律依据:《...查看全文

装修公司拖延工期怎么办

1、打电话催促:如果在施工中发现装修进度慢出现了拖工期的问题,那么可以在一发现问题时打电话到装修公司找到对接人询问,让他们尽快解决拖工期的问题。      2、...查看全文

装修公司拖延工期怎么办

装修公司拖延工期的话,业主可以要求装修公司在约定的时间内尽快开始施工。如果装修公司的行为构成违约,业主可以通过协商或起诉要求装修公司履行合同、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。...查看全文

装修公司拖延工期怎么办

装修公司拖延工期时,业主可以要求该公司尽快按约定时间进行施工。若装修公司的行为构成违约,业主可通过协商或起诉要求其继续履行合同、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。...查看全文

装修公司延误工期怎么办

法律分析:装修公司延误工期的,可以要求其承担违约责任。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,还包括合同履行后可以获得的利益。...查看全文

装修公司拖延工期怎么办

装修公司拖延工期时,业主可以要求公司尽快按约定时间开始施工。如果装修公司违约,业主可通过协商或诉讼要求公司继续履行合同、采取补救措施或赔偿损失等。...查看全文

装修公司延迟装修时间怎么办

装修工期超时可要求装修公司按合同违约条款赔偿。在房屋租赁中,违约金应由双方协商确定,可依合同规定或互相协商。如合同未规定,可请求法院变更约定,违约金超过实际损失30%可要求降低。...查看全文

装修公司延期一直拖怎么办

装修公司拖延工期需承担违约责任,违约金上限为实际损失的30%。违约金应在工程开始前商定,并与正常报酬分开。违约金可为现金或其他物品,法定违约金与约定违约金不同。工程方可请求减少违约金金额,可通过仲裁机构或法院解决争议。...查看全文

装修公司延期如何办?

律师分析: 1.先分清装修延期原因和责任方 要解决问题,首先要分析原因,即要先分析造成不得不延期的原因。这是必须充分弄清楚的一步,因为它关乎到责任的所在。要看清楚装修公司延期的原因是什么,看是否自身原因造成的。 业主违约情况:业主...查看全文

装修公司延期如何办

装修公司延期时,如果是因为不可抗力造成的,根据不可抗力的影响,可以部分或全部免除装修公司的责任,但法律有其他规定除外。如果是由于装修公司的原因造成的延期,则装修公司需要承担违约责任,包括采取补救措施或者赔偿损失。...查看全文

装修公司延期如何办

法律分析:装修公司延期,如果是因不可抗力造成的,可根据不可抗力的影响,部分或者全部免除装修公司的责任,但是法律另有规定的除外;如果是因可归责于装修公司的原因造成的,则装修公司要承担采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。...查看全文

装修延期,装修公司拖着又不赔偿怎么办

装修公司应承担工程延期责任,业主可通过法律手段追回赔偿款。签订合同时要明确工期、验收程序、材料标准,并约定违约金赔付比例。修改不利于业主权益的条款,可签订补充条款约定违约责任和赔偿金额。...查看全文

装修公司延期怎么赔付

如果出现质量问题,消费者应该先冷静下来,把所出的问题整理清楚,然后找装修公司里专门负责处理问题和解决纠纷的客户维护部或质检部协商,共同寻找解决问题的途径。在这个过程里,当事人要注意在保护自己合法权益的基础上,实事求是地描述所出问题...查看全文

装修公司延期怎么扣费

法律分析:一、装修公司延期怎么扣费1、装修公司延期交工可以扣钱,每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金。装修工程的进度没有按照预期进行的,可以要求支付相应的违约金,一般按照超出十日结付工程款。2、法律...查看全文

怎么起诉装修公司施工延期

法律分析:民法典规定,房屋装修延期的,是属于合同违约的行为,业主可以要求装修公司承担违约责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当...查看全文

装修公司延误工期怎么处理

法律解析: 日常生活中,因装饰装修造成的纠纷时有发生。应区分不同情形予以处理。如果装修数额较小,延误损失不大,则应以协商解决为主。如果装修数额较大,工程量也达到一定规模,此时如果延误工期有可能造成较大的损失。在此情形下,首先看装修...查看全文

装修延期,装修公司应该如何赔偿?

房屋装修延期违约金按照合同约定计算。如果合同没有约定的,一般按照违约造成的损失计算。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事...查看全文

装修公司交了定金不装修怎么办

支付定金的一方不履行合同义务的,无权要求返还定金。接受定金的一方不履行合同义务的,应当双倍返还定金。所谓定金,是指双方为了保证债务的履行,约定一方先向对方支付一定数额的货币作为担保。支付定金的一方不履行债务或者不符合约定,致使不能...查看全文