耽误时间怎么要求赔偿

律师回答

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿
      工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。
      《中华人民共和国民法典》
      第七百九十八条 【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
      第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
      第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程索赔的条件有哪些
      1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。
      2、增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成。
      3、与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的,并且就所完成的工程量而言是合理的。
      4、支持索赔的证据是客观的和可证实的,而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成:人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。
      5、索赔是承包人在合同约定的索赔朝间内提出的。
      6、承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。
      通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,工程耽误如果是因为发包人原因造成的,承包人可以向以包人主张赔偿,如停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果需要法律方面的帮助,读者可以到进行咨询。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
快递被错分件耽误时间怎么要求赔偿?

律师分析: 因为快递延误造成的直接损失可以索赔,损失多少需要举证证明。快递单具有合同的属性,如果快递公司没有按照约定时间送达货物,用户可以追究其违约责任。 【法律依据】: 《快递市场管理办法》第二十条 在快递服务过程中,快件(邮...查看全文

快递被错分件耽误时间怎么要求赔偿

律师分析:因为快递延误造成的直接损失可以索赔,损失多少需要举证证明。快递单具有合同的属性,如果快递公司没有按照约定时间送达货物,用户可以追究其违约责任。法律依据:《快递市场管理办法》 第二十条 在快...查看全文

快递寄错耽误时间怎么赔偿?

律师分析: 快件出现延误时,消费者可以视为快件丢失,要求赔偿,信件丢失按服务费2倍赔偿,包裹原则上按照保价实价赔偿,没有买保价的包裹将按照具体服务资费的5倍进行赔偿。 【法律依据】: 《快递市场管理办法》 第三条 本办法所称快递...查看全文

物流耽误时间怎么索赔

快递物流耽误时间时,可先收集证明物流延误的证明材料,再与物流公司协商要求赔偿。若协商不成,可提起仲裁或诉讼。根据法律规定,对于保价快件的延误、丢失、损毁或内件短少,应根据快递企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任。未保价的快件,应...查看全文

4s店发错配件耽误时间可以要求赔偿吗?

法律分析:卖家未按约定时间发货可以属于服务欺诈行 为的,应当按照消费者的要求增加赔偿基受 到的损失,增加赔偿的金额为消费者购实商 品的价款或者接受服务的费用的三倍:增加 赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律 依据:《中华人民共和...查看全文

2024施工工期被耽误怎么要求赔偿

建筑工程停工索赔规定。施工方停工违约需按合同赔偿,未约定则按实际损失。建筑工程停工赔偿应根据造价依据和监理签字,费用包括人工、设备、材料、保函手续费、贷款利息、保险费、管理费等。停工索赔原因由业主或承包人决定,需有监理工程师确认,...查看全文

耽误别人时间赔偿什么费用

损失时间的补偿也就是误工费,赔偿误工费的具体标准:受害人有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间;无固定收入的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)。关于损失时间的补偿标准是什么的问题,下面小编为...查看全文

交通事故修车期间的耽误可以要求赔偿吗?

根据交通事故的相关规定,肇事者有责任赔偿受害者因事故所产生的直接损失费用。直接损失包括车辆损坏费用以及因车辆修理而导致的无法使用自己车辆而需乘坐其他交通工具所产生的费用。而在交通事故中负全责的一方应承担交通费用,但需要提供实际票据...查看全文

网购退货耽误消费者使用时间怎么算赔偿

一、七天无理由退货      经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品,消费者有权自收到商品之日起七日内退货,且无需说明...查看全文

快递耽误时间可以索要补偿费吗?

法律解析: 可以。从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起,到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔的彻底延误时限同城快件为3个日历天,国内异地快件为7个日历天。超过时间的,顾客就可以视为快件丢失,要求快递公司予以相应赔偿。 【法律依...查看全文

快递耽误时间可以索要补偿费嘛?

律师解答: 可以。从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起,到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔的彻底延误时限同城快件为3个日历天,国内异地快件为7个日历天。超过时间的,顾客就可以视为快件丢失,要求快递公司予以相应赔偿。 【法律依...查看全文

快递耽误时间可以索要补偿费吗?

律师分析: 可以。从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起,到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔的彻底延误时限同城快件为3个日历天,国内异地快件为7个日历天。超过时间的,顾客就可以视为快件丢失,要求快递公司予以相应赔偿。 【法律依...查看全文

快递耽误时间可以索要补偿费吗

可以。从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起,到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔的彻底延误时限同城快件为3个日历天,国内异地快件为7个日历天。超过时间的,顾客就可以视为快件丢失,要求快递公司予以相应赔偿。...查看全文

交通事故耽误时间

法律分析:发生交通事故后,如果不是运营车辆责任的,由责任人对停运期间造成的损失进行赔偿。 《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第十一条道路交通安全法第七十六条规定的“人身伤亡”,是指机动车发...查看全文

快递路上耽误时间水果坏了赔偿吗

1、若快递公司所邮寄的水果损坏,且因为快递公司延误了送货日期造成,那么由快递公司按照原价赔偿,如果是因为本来水果就是坏的或者送来之前就已经坏了的,那么可以与商家协商重新发货。    ...查看全文

律师耽误了上诉时间怎么办

法律分析:错过上诉期有两种补救办法:一是申诉;二是抗诉。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十七条 当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民...查看全文

火车耽误时间的责任

因火车晚点造成的损失谁来赔 目前我国对火车晚点的赔偿是没有作出规定,一般是不会赔偿的。但如果是属于自然灾害等不可抗力因素影响造成晚点的,是不产生赔偿责任的。 《民法典》(2021.1.1生效) 第一百八十条 【不可抗力】因不...查看全文

打官司耽误的时间可以索赔误工费吗

民事纠纷打官司的误工费是可以主张的,但前提也是必须要有合法的收入证明,这样才能得到法院的认可,误工费的赔偿一般是根据当事人的固定收入来进行赔偿,没有固定收入的就以平均工资来进行计算。...查看全文

伤残鉴定约定时间耽误了怎么办?

一、超过工伤鉴定时效怎么办 先到当地劳动局申请工伤认定,劳动局会以超过1年时效为由不予受理,并给当事人一份《不予受理通知书》,再到劳动局申请仲裁,劳动局也不予受理,然后以交通事故评残标准进行伤残鉴定,以提供劳务者受害责任纠纷...查看全文

被误诊怎么要求赔偿?

律师分析: 被误诊后可以要求医院给予赔偿。如果该误诊被认定为医疗事故,根据法律规定,医院应该依法予以赔偿。但即使咨询的事件不构成医疗事故,只要医院存在过错,依然可以要求医院承担侵权责任,予以赔偿,赔偿应包括医疗费、护理费、交通费等...查看全文