挂靠的工程款如何转私人

律师回答

挂靠,即所谓“企业挂靠经营”,具体到建筑业而言,挂靠主要是指没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义进行工程建设的行为。那么,挂靠的工程款可以转到私人账户吗?下面就由为您整理关于挂靠的工程款如何转私人的相关内容。一、挂靠的工程款如何转私人
      1、工程款必需打到你所挂靠的公司公立账户,公对公,并且你也是以这个企业的名字包的工程,别人也只认这个公司及账户,合同是两个公司签的,不是个人,否则不合法。
      2、工程款到账后,你可以及时申请转走,挂靠公司一般会及时拨付给你,除非你不听从管理,项目存在重大安全隐患,公司一般会要求你整改完毕后再拨给你,主要是怕你的项目出事,会给公司带来损失,缓拨是对你的控制措施。
      3、一般挂靠施工企业,他们会收取你一定的管理费用,根据工程的大小,以及和公司谈的情况,费用有所不同。
      4,、税收公司一般是从你的工程款里面扣除,管理费不包括你的税收,正规点的话,公司会按照国家规定扣交税费,但是也有税少交的情况。

      二、工程认定挂靠后工程款怎么处理
      工程挂靠合同被认定无效后,如果经竣工验收合格的,发包人要按合同约定支付工程款,如果竣工验收不合格,经修复后仍然不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
      《中华人民共和国民法典》
      第七百九十三条 【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
      建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:
      (一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;
      (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
      发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。
      三、工程材料没有如期到达,可以顺延工期吗
      工期,对建筑工程的重要性不言而喻,但现实生活中影响建筑工程施工的因素非常多,时常会出现工期延误情况,后果不是顺延工期,就是赔偿损失。工程材料没有如期到达,工期延误,就是导致工期可以顺延的一种常见情况。
      工程材料没有如期到达,一般可以顺延工期
      通常情况下,建设单位(发包方)与施工单位签订建筑工程合同时,通常都会约定由建设单位负责提供工程材料,所以一旦出现工程材料没有如期到达,导致工期延误的,应当认定是建设单位的责任,就属于违约行为。
      根据合同法规定,对于建设单位未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料,导致施工单位无法施工,造成工期延误的,施工单位是可以要求顺延工期的。同时因工期延误,造成的窝工、停工等损失,施工单位可以要求建设单位赔偿。
      需要注意的是,当出现这类情况时,施工单位应当及时办理工期顺延手续,即可避免日后可能出现不必要的纠纷,又可以据此进行索赔。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
挂靠的工程款如何转私人

挂靠工程款转个人违反银行规定,工程款拿不到的处理方法包括起诉要求还款、申请法院强制执行,拖欠工程款纠纷可协商解决或通过仲裁委员会或法院提起诉讼要求支付。...查看全文

工程认定挂靠后工程款如何解决

法律分析: 工程认定挂靠后,如果建设工程经竣工验收合格的,承包人可要求发包人参照合同约定支付工程款,但如果工程经竣工验收不合格,经修复后仍不合格的,则承包人无权请求发包人参照合同约定折价补偿。《中华人民共和国民法典》第七...查看全文

工程认定挂靠后工程款应当如何处理

法律分析: 工程认定挂靠后,如果所承包的建设工程经竣工验收合格的,承包人仍可请求发包人参照合同约定支付工程款;如果工程经竣工验收不合格,在经修复后仍不合格的,则承包人无权请求发包人参照合同约定支付工程款。《中华人民共和国...查看全文

工程转包与挂靠的区别

法律分析: 工程转包与挂靠的区别在于资格与行为主体。转包是有资质的建设单位承揽工程后,把全部工程转让给其他单位完成。挂靠是指没有资质的建设单位或个人,或没有经过中标获得工程,为了实现资质问题,而用他人的资质去完成工程。《...查看全文

我是挂靠人,挂靠公司不给工程款怎么办

我是挂靠人,挂靠公司不给工程款怎么办 工程款到挂靠公司了不给钱尽量协商或调解处理,协商调解不成的可持挂靠协议或者证明挂靠关系的证据以及施工合同起诉至法院,要求其承担相应的违约责任、支付工程款。法律依据:《民事诉讼法》第一百二十三条...查看全文

工程挂靠纠纷如何处理?

律师分析: 在现实生活中,经常遇到由于用人单位的原因,使关联方未能及时筹集到相应的工程款。对此,关联方能否要求关联方支付工程款,应视情况而定:1、关联方收到业主支付的工程款,如果二者之间的关系可以认定为从属关系,且关联方从发包人处...查看全文

建筑工程挂靠人如何规避风险?

挂靠人在建筑工程中应重视质量问题,确保工程安全。工程验收合格是挂靠人主张工程价款的前提条件,质量验收不合格会使挂靠人失去支付工程款的法律依据。挂靠人可以直接向发包人主张权利,但发包人只需在欠付工程款范围内承担还款责任。挂靠人面临的...查看全文

挂靠企业的车如何转让?

律师解答: 1.到车管所领取车辆过户申请表,协议书,填写过户申请表、协议书; 2.清理机动车违章记录,保证交易车辆在年审有效期内; 3.凭填写好的过户申请表,协议书、有关复印件、车辆行驶证正本到旧机动车交易点领取鉴定表; 4.车主...查看全文

什么是工程挂靠工程挂靠合法吗

法律分析:工程挂靠是指施工企业允许他人在一定期间内使用自己名义对外承接工程的行为。工程挂靠不合法,挂靠当事人之间所订立的挂靠协议无效,双方应分别承担过错责任。法律依据:《《中华人民共和国建筑法》》第二十六条...查看全文

工程施工合同挂靠如何认定

审判实践中,可以结合下列情形综合认定是否属于挂靠: (1)挂靠人通常以被挂靠人的名义参与招投标、与发包人签订建筑施工合同,挂靠人与被挂靠人之间没有产权联系,没有劳动关系,没有财务管理关系的; (2)挂靠人在施工现场派驻的项目负责人...查看全文

挂靠公司拖欠工程款

拖欠工程款的解决办法:通过法院起诉招标单位,要求还款,并依法判决执行。拖欠工程款的诉讼流程包括起诉、答辩、开庭审理、调查阶段、法庭辩论和判决宣告。拖欠工程款的诉讼时效为三年,自权利受损之日起计算。发包单位无正当理由拖欠工程款违法,...查看全文

靠挂公司不给工程款

工程款到挂靠公司了不给钱一般采取先协商解决,协商不成合法上诉法院追回的策略。根据“谁主张谁举证”原则,务必保留好挂靠协议、履行了相关工程操作的证据等证明原告诉讼主张的证据。一、工程款到挂靠公...查看全文

不具有资质挂靠拖欠工程款的如何处理

法律分析:不具有资质挂靠拖欠工程款的处理:拖欠工程款应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可根据《民...查看全文

建筑工程合同挂靠人工程款的法律风险

建筑工程合同中挂靠人的部分工程款可以追回。施工完毕且验收合格的按合同约定价款或实际结算,价款差额不予支付;施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按上述办法结算,不合格不予支付;尚未施工完毕合同无效应停止施工,已完成工程量按上述办法结...查看全文

不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的如何处理?

律师分析: 不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人),并以该企业的名义签订建设工程施工合同,被挂靠人怠于主张工程款债权的,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,法院原则上应当追加被挂靠人...查看全文

不具备资质的挂靠施工人主张欠付工程款的,如何处理

不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人),并以该企业的名义签订建设工程施工合同,被挂靠人怠于主张工程款债权的,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人...查看全文

不具有资质的挂靠施工人主张欠付工程款的如何处理

不具有资质的实际施工人(挂靠施工人)挂靠有资质的建筑施工企业(被挂靠人),并以该企业的名义签订建设工程施工合同,被挂靠人怠于主张工程款债权的,挂靠施工人可以以自己名义起诉要求发包人支付工程款,法院原则上应当追加被挂靠人为诉讼当事人...查看全文

挂靠人欠付工程款,被挂靠人应否承担连带支付责任?

一、何为挂靠? 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第九条规定:“ 本办法所称挂靠,是指单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程的行为。” 二、挂靠后转包的法律效果 挂靠人以被挂靠人名义承揽工程后,如非自行施工...查看全文

挂靠公司不支付工程款

法律分析:一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多,口头的、书面的都可以,尤其是在通信、交通日益发达的今天,及时交涉、要回,就有机会早日解决问题,就能减少施工企业可能遭受的损失,而且还有利于继续履行合同;二是收集证据要及...查看全文

挂靠公司不支付工程款

法律分析: 一是交涉、要回要及时。交涉、要回的方法很多,口头的、书面的都可以,尤其是在通信、交通日益发达的今天,及时交涉、要回,就有机会早日解决问题,就能减少施工企业可能遭受的损失,而且还有利于继续履行合同;二是收集证据要及时。及...查看全文