在什么情况下可以索赔工期

律师回答

可以索赔工期的情形是发包人没有提供图纸,提供的图纸根本就不符合双方在合同当中的约定,发包方没有按合同约定提供施工现场或相应的材料证明的,没有按照合同的约定支付工程预付款等情形的,可以索赔工期。

一、在什么情况下可以索赔工期?
      (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
      (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
      (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
      (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
      (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
      (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
      (7)专用合同条款中约定的其他情形。
二、工期索赔的计算方法是什么?
      1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。
      2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。
      3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。
      4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。
三、工期可以顺延的情形有哪些?
      (1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
      (2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
      (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
      (4)设计变更和工程量增加的。
      (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
      (6)发生不可抗力。
      (7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
      建筑项目的工期问题在合同中都提前约定清楚了,但是要想确保能够按时完工的话,发包方和承包方都要履行相应的职责义务才行,比如双方签了合同以后,发包方一直没有给承包人提供原料,导致工期延误的,承包方就能索赔工期。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
在什么情况下可以索赔工期

工期索赔的处理原则:一是根据拖期类型判断责任,可原谅的拖期和不可原谅的拖期;二是共同延误下,初始延误者负责,业主造成的延误可得到延期和经济补偿,客观原因造成的延误可得到延期但难以获得费用补偿。...查看全文

在什么情况下可以索赔工期

索赔工期的条件:1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;3、发包人提供的测量基准点、基准线...查看全文

什么情况下可以索赔工期?

律师分析: 可以工期索赔的条件: (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点...查看全文

在什么情况下买方可以退房并索赔

本文介绍了商品房预售的相关规定和应承担的法律责任。文章强调,未取得预售许可证就进行商品房预售的行为应该被禁止,否则将承担相应的法律责任。文章还列举了预售商品房时可能出现的违规行为,包括房屋内部面积或建筑面积小于合同约定的面积,面积...查看全文

企业在什么情况下可以赔工资?

律师解答: 具体情况如下: 一、用人单位没有与员工签订劳动合同,且劳动者工作满一个月的次日开始计算双倍工资; 二、用人单位应当与员工签订无固定期限而没有签订无固定期限合同,劳动者可以要求单位支付双倍工资。 三、劳动合同到期不及时续...查看全文

什么情况下可以索要离婚赔偿

法律分析:夫妻一方在要求赔偿的时候,一定要是符合法定赔偿的情形,否则是不会得到法律支持的,也就不会得到想要的赔偿。若一方当时存在以下情形之一的,无过错方可以要求离婚损害赔偿:(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;(三)...查看全文

什么情况下可以索要离婚赔偿

法律解析: 夫妻一方在要求赔偿的时候,一定要是符合法定赔偿的情形,否则是不会得到法律支持的,也就不会得到想要的赔偿。若一方当时存在以下情形之一的,无过错方可以要求离婚损害赔偿:(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;(三)实施家...查看全文

什么情况下可以索要离婚赔偿?

律师分析: 夫妻一方在要求赔偿的时候,一定要是符合法定赔偿的情形,否则是不会得到法律支持的,也就不会得到想要的赔偿。若一方当时存在以下情形之一的,无过错方可以要求离婚损害赔偿:(一)重婚的;(二)有配偶者与他人同居的;(三)实施家...查看全文

消费者可以在哪些情况下索赔?

根据《民事诉讼法》第一百一十一条,消费者可以索赔的情形有:一、延时服务可以索赔一般消费者都知道,接受了一个部门或其他类似的服务,延时不付费时会被强行收取滞纳金。但如果先期付了费,却没有按时得到应得的服务,可以得到损失赔偿。对延时服...查看全文

什么情况下购房者可以退房索赔

购房者可解除购房合同退房索赔的情形包括:开发商未取得预售许可证、房屋面积误差超过百分之三、无法办理房产证、逾期交房超过合理期限、房屋结构质量不合格、未告知抵押或已出卖给第三人。...查看全文

什么情况的工伤可索赔

法律分析: 根据《工伤保险条例》第十四条的规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤: (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; (二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害...查看全文

什么情况的工伤可索赔

法律分析:职工有下列情形之一的,应当认定为工伤,可以索赔:在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明...查看全文

在什么情况下可以延期交房?

在情势变更或不可抗力的情况下,可以延期交房。不可抗力是开发商最常用的延期交房理由。超过合同约定的交房日期两年后,开发商通常会以超过诉讼时效为抗辩理由。...查看全文

在什么情况下可以延期交房?

法律分析:在下列情况下可以延期交房:_x000D_ 1、施工迟延的;_x000D_ 2、政府手续办理迟延的;_x000D_ 3、市政配套迟延的;_x000D_ 4、开发商经济实力不足的;_x000D_ 5、相关政府手续违法...查看全文

在什么情况下可以延期交房

在免责事由发生的情况下可以延期交房。开发商可以与购房者在签订商品房买卖合同时,约定延期交房的免责事由以及责任范围;出现不可抗力且开发商及时履行告知义务的、购房者违约在先或主观臆断开发商违约但开发商按约履行的,同样可以延期交房。...查看全文

在什么情况下可以延期交房

法律分析:在免责事由发生的情况下可以延期交房。开发商可以与购房者在签订商品房买卖合同时,约定延期交房的免责事由以及责任范围;出现不可抗力且开发商及时履行告知义务的、购房者违约在先或主观臆断开发商违约但开发商按约履行的,同样...查看全文

员工在什么情况下可以辞退?

律师分析: 用人单位单方解除劳动合同劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时...查看全文

什么情况下购房者可退房索赔

法律分析:以下情况下购房者可退房索赔:买卖双方协商一致的;开发商擅自变更规划设计的;开发商逾期交房超过一定期限的;开发商不能依约取得房屋所有权证书的;房屋质量不符合合同约定标准的;房屋面积误差比绝对值超过3%的。...查看全文

什么情况下可以在辞退哺乳期女职工

法律分析:一般来说,用人单位是不能辞退在哺乳期的女性职工的。但是女性职工存在严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的以及严重失职、营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的行为,用人单位可依法解除劳动合同。法律依...查看全文

企业在什么情况下可以扣下员工工资?

律师解答: 1、用人单位不得克扣劳动者工资。有下列情况之一的,用人单位可以代扣劳动者工资:(1)用人单位代扣代缴的个人所得税;(2)用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用;(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡...查看全文