因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理?

律师回答

因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理?

当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定:“发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复的,视为认可竣工结算文件”,则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款,而不用再另外提供其他证据证明。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所作的补充协议,构成对之前签订的建设工程施工合同内容的变更,而且往往变更的是工程量、工程价款、工期等核心内容。

工程量变更主要来自发包方,承包人不能擅自增减工程量,所以签证是解决工程量争议最有效的证据。但是司法实践中,由于签证的取得可能存在现实困难或障碍,如果承包人通过提供其他证据,可以证明增加了工程量,且该增量是发包人要求或者同意的,那么增量部分就应当纳入工程量结算范围,人民法院可以按照承包人提供的其他证据认定实际发生的工程量。

【法律依据】

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》

第二十条当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
因工程发生设计变更导致实际工程量增减该如何办理?

法律解析: 合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。但是主张工程价款调整的当...查看全文

因工程发生设计变更导致实际工程量增减该如何办理?

律师解答: 合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。但是主张工程价款调整的当...查看全文

因工程发生设计变更导致实际工程量增减该如何办理?

法律解析: 合同对工程价款调整有约定的,依照其约定;没有约定或约定不明的,可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算的,可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。但是主张工程价款调整的当...查看全文

工程发生设计变更为要求调整工程价款的如何处理

法律分析:工程发生设计变更为要求调整工程价款的处理:签订工程建设合同的双方当事人可以就调整工程价款一事进行协商,协商不一致可以参照当地的建设部门的计价规定。法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施...查看全文

施工中发生设计变更工程价款如何调整?

律师分析: 施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请,发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,超期视为已调整。 【法律依据】: 《建筑工程施...查看全文

施工中发生设计变更工程价款如何调整

法律分析:施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请,发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,超期视为已调整。法律依据:...查看全文

施工中发生设计变更工程价款如何调整

法律解析: 施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请,发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,超期视为已调整。 【法律依据】: 《建筑工程施...查看全文

发生建设工程质量纠纷如何处理

法律分析: 发生建设工程质量纠纷的处理方式为,承包人与发包人可自行协商解决;可以请求第三方调解解决;可以依法申请仲裁;也可以向法院起诉,由法院依法作出判决或者主持达成调解协议。 法律依据:: 《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条...查看全文

建筑工程设计变更法律规定

《民法典》 第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。2、《民法典》第五百四十四条,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。...查看全文

工程设计变更的程序是什么

法律分析:工程变更的流程:1、提出工程变更申请报告。2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签...查看全文

工程设计变更流程是怎样

法律分析:工程设计变更单的流程是:由于设计的问题,由设计人员提出设计变更单,每一张变更单的总金额不能超过国家有关规定;将变更单交给业主项目部,将首先由监理审查签字,然后项目部主管签字,再提交施工单位并签字,如果项目有业主工程师的话...查看全文

建设工程合同变更的概念

法律分析: 建设工程合同变更,广义上包括建设工程合同的内容以及主体的变更,狭义上仅仅指建设工程合同内容的变更。根据法律规定,建设工程合同是指承包人按要求进行建设,发包人按约定支付价款的合同,经双方协商一致,可对合同内容作...查看全文

施工单位设计变更程序

一、施工单位设计变更程序工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单...查看全文

发生建设工程质量纠纷如何办理?

律师解答: 发生建设工程质量纠纷的处理方式为,承包人与发包人可自行协商解决;可以请求第三方调解解决;可以依法申请仲裁;也可以向法院起诉,由法院依法作出判决或者主持达成调解协议。 【法律依据】: 《中华人民共和国民事诉讼法》 第九...查看全文

发生建设工程质量纠纷如何办理?

法律解析: 发生建设工程质量纠纷的处理方式为,承包人与发包人可自行协商解决;可以请求第三方调解解决;可以依法申请仲裁;也可以向法院起诉,由法院依法作出判决或者主持达成调解协议。 【法律依据】: 《中华人民共和国民事诉讼法》 第九...查看全文

施工中发生设计变更工程价款该怎么调整

法律分析:施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请,发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,超期视为已调整。法律依据:...查看全文

建设工程质量纠纷如何处理

法律分析:建设工程质量纠纷的处理如下:发包人可以要求施工人限期整改,整改造成逾期交付的施工人应当承担违约责任;质量不符合合同约定标准、不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的,发包人可以减少工程价款的支付。...查看全文

工程设计变更合同规定概述

设计变更的法律规定概括如下: 1、变更合同需得到双方同意; 2、约定不明确,视为未变更; 3、债务转移需获债权人同意; 4、费用由让与人承担。...查看全文

建设方如何工程质量管理

法律解析: 1、施工准备阶段2、质量控制的手段3、对施工单位的质量控制 【法律依据】: 《中华人民共和国招标投标法》 第十条 招标分为公开招标和邀请招标。 公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 ...查看全文

建设工程项目变更可以索赔吗

法律分析: 建设工程项目变更,如果是擅自变更,属于不履行合同义务或者不按约定履行的,则当事人可以索赔。如果是经当事人之间协商一致变更工程项目的,则不可以索赔。 法律依据:: 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不...查看全文