(1)发包人的合同义务。包括：提供基础资料的义务;提供约定的工作条件的义务;发包人负有不变更计划的义务;验收和接收建设工程的义务;不得使用未经验收建设工程的义务;按约定支付价款的义务。承包人的主要义务包括：接受发包人检查和通知发包人检查的义务;对勘察、设计质量及期限的担保义务;对工程质量负担保义务;承担产品责任。
(2)承包人的合同义务
承包人的容忍义务：工程的进度、质量对发包人的利益影响较大，故承包方有义务接受发包人对工程进度和工程质量的必要的监督。对发包人的检查，承包人应予以支持和协助。如果发包人的检查影响到工程的正常作业，承包方有权在说明理由的基础上予以拒绝。发包人检查的内容主要包括两项：一是对工程进度进行检查。二是对工程质量的检查权。
承包人的通知义务：在一个整体的建设工程中，有许多中间工程，民法典在衡平发包人和承包人利益的基础上，确认了承包人的通知义务，即在隐蔽工程隐蔽前，承包方应及时通知发包人进行检查，以确定工程质量是否符合合同约定和法律法规规定的要求。怠于通知或未及时通知造成的损失，由承包人承担。
对于发包人没有及时检查的情况，民法典规定，即使发包人没有及时对隐蔽工程进行检查，承包人也不能自行检查后将工程隐蔽。同时，法律赋予承包人可以顺延工程日期，并享有请求赔偿停工、窝工损失的权利来对承包人予以救济。
建设工程合同当事人分别承担哪些义务
律师回答
摘要：合同中的发包人和承包人有各自的义务。发包人需要提供基础资料和工作条件，不得改变计划，验收工程并按时支付款项。承包人需要接受发包人的检查和通知，保证勘察、设计和工程质量，承担产品责任。承包人还有容忍发包人监督工程进度和质量的义务，以及通知发包人进行检查的义务。如果承包人未及时通知或发包人未及时检查，会产生相应的责任和救济措施。
延伸阅读
结语：承包人在合同中有多项重要的义务。首先，承包人应接受发包人的检查并协助其进行检查。其次，承包人需对勘察和设计质量以及工程质量承担保证责任。此外，承包人还有容忍发包人对工程进度和质量进行必要监督的义务。对于隐蔽工程，承包人应在隐蔽前及时通知发包人进行检查，并承担未及时通知造成的损失。若发包人未及时检查隐蔽工程，承包人也不能自行检查后将工程隐蔽，可要求顺延工程日期并获得赔偿。这些义务的履行有助于确保合同的有效执行和双方利益的平衡。
法律依据
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第七百九十条 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第三章 建筑工程发包与承包 第一节 一 般 规 定 第十六条 建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。
建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第三章 建筑工程发包与承包 第一节 一 般 规 定 第十六条 建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。
建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。
中华人民共和国民法典：第十八章 建设工程合同 第七百九十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
建设工程发包人应承担哪些义务
建设工程发包人应承担哪些义务 1、遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。 2、发出开工通知。发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。 3、发包人应按专用合同条款...查看全文
建设工程合同中当事人的权利和义务？
律师分析： 建设工程合同 是承包人进行 工程建设 ，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括勘察、设计和施工合同。建设工程合同属于民事合同，合同权利义务可以自由约定，但建设工程涉及公共安全、公共利益与建筑市场秩序，合同内容不得违反法...查看全文
租赁合同当事人应承担哪些义务？
租赁合同中，出租人有交付租赁物、在租赁期间保证租赁物符合约定用途以及瑕疵担保等义务。承租人的义务是支付租金；按照约定的用途使用租赁物；妥善保管租赁物。双方另有约定的，从其约定。 租赁合同当事人有什么义务 租赁合同当事人的义务有：出...查看全文
建设工程合同发包人承担哪些责任
建设工程合同发包人承担下列责任：1、做好施工前的一切准备工作，确保施工承包商准时进入施工现场；2、向承包人提供符合质量的材料和设备，因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应当承担...查看全文
建设工程合同承包人有什么义务？
律师分析： 1.不得违法发包的义务。2.提供必要条件的义务。发包人应当按照约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,为承包人完成工作提供必要的条件。3.及时验收的义务。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图...查看全文
建设工程合同承包人有什么义务
法律解析： 1.不得违法发包的义务。2.提供必要条件的义务。发包人应当按照约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,为承包人完成工作提供必要的条件。3.及时验收的义务。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图...查看全文
当事人承担哪些诉讼义务
法律解析： 1、依法行使诉讼权利；2、遵守诉讼秩序；3、对自己提出的主张在举证期限内提供证据；4、主动履行发生法律效力的判决书、裁定书、决定书和调解书；5、按规定交纳案件受理费等诉讼费用。 【法律依据】: 《中华人民共和国民事诉...查看全文
当事人承担哪些诉讼义务？
律师分析： 1、依法行使诉讼权利；2、遵守诉讼秩序；3、对自己提出的主张在举证期限内提供证据；4、主动履行发生法律效力的判决书、裁定书、决定书和调解书；5、按规定交纳案件受理费等诉讼费用。 【法律依据】： 《中华人民共和国民事诉...查看全文
仲裁当事人应当承担哪些义务
法律分析:仲裁当事人应当承担的义务:当事人对自己的主张提供证据；依法缴纳仲裁费用；当事人要依法出庭；配合仲裁委员会在裁决之前的调解；委托律师要提交授权委托书。法律依据:《《中华人民共和国仲裁法》》第四十三条...查看全文
合同中止后，当事人需要承担哪些义务？
当事人中止合同履行需要确凿证据，无根据中止合同将承担违约责任。确凿证据包括特定标的灭失、对方丧失清偿能力、国家战争或封锁等。一旦对方提供适当履行担保，中止方应继续履行合同。适当担保可为银行担保、履约保证金或抵押担保。提供此类担保即...查看全文
承揽合同与建设工程合同的区别有哪些
法律分析： 承揽合同与建设工程合同的区别有： 1、合同主体不同。建设工程合同的发包人一般为具有相应的资质的建设单位，承包人为具有从事勘察、设计、施工业务资格的法人； 2、合同的形式要求不同。建设工程合同应当采用书面形式，承揽合同没...查看全文
简要论述建设工程合同中当事人的权利和义务
建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括勘察、设计和施工合同。建设工程合同属于民事合同，合同权利义务可以自由约定，但建设工程涉及公共安全、公共利益与建筑市场秩序，合同内容不得违反法律、行政法规的强制...查看全文
简要论述建设工程合同中当事人的权利和义务？
律师分析： 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括勘察、设计和施工合同。建设工程合同属于民事合同，合同权利义务可以自由约定，但建设工程涉及公共安全、公共利益与建筑市场秩序，合同内容不得违反法律、行...查看全文
建设工程合同有哪些分类
法律分析： 建设工程合同的分类有，按合同的内容可分为工程勘察合同、工程设计合同、和工程施工合同。上述合同都应当采用书面形式。按合同的范围可分为国内的工程合同和国外的工程合同。 法律依据：： 《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 ...查看全文
合同终止后当事人还需承担哪些后合同义务？
合同终止后当事人还应承担一定的后合同义务，后合同义务是指在合同终止后，当事人根据诚实信用原则而应当履行的旨在维护给付效果或者妥善处理合同终止事宜的通知、协助、保密等义务。 物业服务合同终止后应承担的后合同义务 物业服务合同终止后应...查看全文
当事人应该承担哪些具体的后合同义务？
律师分析： 当事人应该承担的具体的后合同义务有，通知的义务；协助的义务；以及保密等义务。并且当事人在履行上述后合同义务时，需要遵循诚信原则，并根据合同的性质、目的和交易习惯来承担义务。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文
当事人应该承担哪些具体的后合同义务
法律分析：当事人应该承担的具体的后合同义务有，通知的义务；协助的义务；以及保密等义务。并且当事人在履行上述后合同义务时，需要遵循诚信原则，并根据合同的性质、目的和交易习惯来承担义务。法律依据：《中华...查看全文
承揽合同当事人要尽哪些义务
法律分析： 承揽合同当事人要尽以下义务：1、定作人应当履行交付承揽标的物、支付报酬、提出成果要求等义务；2、承揽人应当履行按照定作人的要求完成工作、交付成果、妥善保管承揽标的物等义务。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第七百七...查看全文
建设工程协议中当事人的权利和义务？
律师解答： 建设工程合同 是承包人进行 工程建设 ，发包人支付价款的合同，建设工程合同包括勘察、设计和施工合同。建设工程合同属于民事合同，合同权利义务可以自由约定，但建设工程涉及公共安全、公共利益与建筑市场秩序，合同内容不得违反法...查看全文
在建设工程中施工合同发包人有哪些主要义务
发包人义务：1、遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。2、发出开工通知。发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。...查看全文
推荐律师
李露
北京市-北京市-朝阳区
认证律师经济纠纷、经济纠纷
已服务128人次
热门法律问题
