发包人是甲方还是乙方

律师回答

法律分析:
有权。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行时,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。可以进行诉讼。根据《中华人民共和国民法典》发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

【法律依据】:
《中华人民共和国民法典》
第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
发包人是甲方还是乙方

法律分析:有权。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同...查看全文

承包商是甲方还是乙方

一、承包商是甲方还是乙方工程承包方是乙方。施工单位通常被认为是乙方,即承包工程的一方。建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务,全面履行合同约定的义务。二、一个工程总承包方叫甲...查看全文

工人是甲方还是乙方?

工人在合同中的身份可以根据双方协商一致来确定,一般而言工人在合同中属于乙方,即劳务方,负责实现目标。甲方则是提出目标的一方,在合同拟订过程中起着主导作用。...查看全文

工人是甲方还是乙方?

劳务合同中,工人可以是甲方或乙方,双方协商一致即可。甲方提出目标,是合同主导方;乙方为劳务方,负责实现目标。...查看全文

甲方是承包方还是发包方

一、甲方是承包方还是发包方发包人是甲方。工程发包方与承包方的关系是:发包方是建设方,俗称甲方;承包方是施工方,俗称乙方。承包经营合同中的承包方与发包方存在特殊的关系,但合同的各方当事人无论经济实力和所有制性质、无论是否...查看全文

打工人是甲方还是乙方

工人在合同中是甲方还是乙方法律没有限制,只要双方协商一致即可,一般在乙方。甲方一般是指提出目标的一方,在合同拟订过程中主要是提出要实现什么目标,是合同的主导方。乙方一般是劳务方,也就是负责实现目标的主体。法律依据: 《中华人民共和...查看全文

债权人是甲方还是乙方

债务人欠债权人的钱,甲方指的是债权人,乙方指的是债务人。债权人是指银行等金融机构借贷人和供应商。他们或者给予了公司贷款,或者为公司提供了存货物资和设备。作为债权人,他们最关心的莫过于是否能及时获取贷款本息和收到货款。...查看全文

出租人是甲方还是乙方

出租人一般是甲方。在租赁合同中,甲方乙方一般是由签订合同双方确定,对于谁是甲方、谁是乙方没有特别要求,但实践中来说,出租人是甲方,承租人是乙方,出借方和债务人需特别注意甲方乙方。 法律依据 《中华人民共和国民法典》第七百零三条 ...查看全文

买方是甲方还是乙方

法律分析: 买方可以是甲方也可以是乙方,买方是依法签订合同并在合同条件下履行约定的义务和行使约定的权利的自然人、企业法人和其它社会团体。买卖合同的当事人中,接受财产并支付价款的一方称为买受人或买方。 法律依据 《中华人民共和国民法...查看全文

主方是甲方还是乙方

甲乙双方都是合同主体。合同主体是合同关系的主体,又称为合同当事人,包括债权人和债务人。甲方和乙方只是合同主体的代称。至于谁是甲方谁是乙方完全可以由合同一方或者双方商定,法律没有强制性规定。 ...查看全文

买方是甲方还是乙方

法律分析: 买方是依法签订合同并在合同条件下履行约定的义务和行使约定的权利的自然人、企业法人和其它社会团体。故买方能是甲方也能是乙方。买卖合同的当事人中,接受财产并支付价款的一方称为买受人或买方。 法律依据: 《中华人民共和国民法...查看全文

买方是甲方还是乙方

买方和甲方是同义词,具体指代对象由双方约定。合同应包括双方姓名、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任和解决争议的方法。当事人可参考示范文本订立合同。《民法典》第四百七十条。...查看全文

用人单位是甲方还是乙方

一、用人单位是甲方还是乙方劳动合同的主体只能是用人单位与劳动者个人,甲方乙方可以自由约定,可以定义甲方为劳动者个人,定义乙方为用人单位。不过,一般约定俗成,甲方通常定义为用人单位,或者说是付钱的一方。如果个人与个人签订...查看全文

转让方是甲方还是乙方

法律分析:一、转让方是甲方还是乙方出卖人是属于卖方;买卖合同是一方转移标的物的所有权于另一方,另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。至于谁是买卖合同的甲方,谁...查看全文

供货方是甲方还是乙方

供应商是属于乙方。甲方一般是指提出目标的一方,在合同拟订过程中主要是提出要实现什么目标,是合同的主导方。乙方一般是劳务方,也就是负责实现目标的主体。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。 法律...查看全文

赔偿方是甲方还是乙方

一、赔偿方是甲方还是乙方交通事故协议书赔偿方是甲方还是乙方,双方协商约定即可。二、什么情况下交通事故可以诉讼到法院当事人因道路交通事故损害赔偿问题提起民事诉讼时,除诉状外,还应提交公安机关制作的...查看全文

借款方是甲方还是乙方

一般出借人是甲方,借款人是乙方,但只要写清楚是出借人还是借款人就行了。借款人是借钱的那一方,借款人也称债务人,就是在信贷活动中以自身的信用或财产作保证,或者以第三者作为担保而从贷款人处借得货币资金的企事业单位或个人。一...查看全文

施工方是甲方还是乙方

建筑施工里面一般是有甲方和乙方的区别的,但是很多的时候大家对于这方面的情况其实是不了解的,还有也不是很能区分清楚甲方和乙方的区别的,所以施工方是甲方还是乙方?下面我给大家介绍一个相关的知识点。  &n...查看全文

付钱方是甲方还是乙方

法律分析:一、付钱方是甲方还是乙方施工单位是乙方。乙方指的是代用词乙方是被委托方。简单来说是施工单位,那和建设单位签订劳动合同,那么建设单位就是的甲方。出钱一方就是甲方。二、工程承包方是什么意思...查看全文

受托方是甲方还是乙方

法律分析:委托人是指委托他人为自己办理事务的人,而为你办理事物的人就是受托人,而受托人是具有相应民事行为能力的人接受委托人的委托指示从事相应的民、商事活动或者诉讼、仲裁活动的人,你的问题中的甲方是委托人,而乙方则是受托人。...查看全文

推荐律师

张念念

北京市-北京市-朝阳区

专职律师合同纠纷、合同纠纷

已服务84人次

热门法律问题