（一）认定开工日期：
一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：
1、合同中约定具体的日期作为开工日期；
2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；
3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；
4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
（二）认定竣工时间：
1、以双方确认的日期为竣工日期；
2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；
4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。
（三）工期顺延的情形：
工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：
1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；
2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；
3、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国民法典》
第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
建设工程合同工期纠纷如何解决
律师回答
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
建设工程合同工期纠纷如何解决
法律解析： 因工期引发的纠纷：发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知...查看全文
建设工程合同工期纠纷如何解决？
律师分析： 因工期引发的纠纷：发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知...查看全文
如何解决建设工程合同纠纷
法律分析:解决建设工程合同纠纷当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解，和解不成可请第三方加以协商解决；协商不成时可以根据建设工程合同的约定交由指定机构进行仲裁，仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。法律依据:...查看全文
如何解决建设工程合同纠纷
法律解析： 1、 严格招投标和承发包程序，选施工单位，严格控制工程分包和转包。 2、建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存入银行，专款专用。 3、加强合同和信息管理，签定协议尽量采用规范的合同示范文本，对附加...查看全文
如何解决建设工程合同纠纷
法律分析:1、 严格招投标和承发包程序，选施工单位，严格控制工程分包和转包。2、建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存入银行，专款专用。3、加强合同和信息管理，签定协议尽量采用规范的合...查看全文
如何解决建设工程合同纠纷？
律师分析： 1、 严格招投标和承发包程序，选施工单位，严格控制工程分包和转包。 2、建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存入银行，专款专用。 3、加强合同和信息管理，签定协议尽量采用规范的合同示范文本，对附加...查看全文
建设工程施工合同纠纷如何举证，如何解决建设工程施工合同纠纷
本文介绍了建设工程施工合同纠纷的举证和解决方法。首先需要举证承包方和发包方的企业法人营业执照以及建设工程合同、工程质量签证单、工程款结算书等证据。解决纠纷的方法包括当事人自行协商、第三人居中调解、向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起...查看全文
如何解决建设工程施工合同纠纷？
解决建设工程施工合同纠纷有以下几种方式：1、当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷。2、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申...查看全文
如何解决建设工程施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷可通过和解或调解解决；如果当事人不愿和解、调解或和解、调解不成，可根据具体情况向仲裁机构申请仲裁或向法院起诉；当事人应履行有效判决、仲裁裁决、调解书，拒不履行者可请求法院执行。...查看全文
如何解决建设工程施工合同纠纷
法律分析:建设工程施工合同纠纷可以通过和解或者调解进行解决；如果是当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的情况，可以根据建设工程施工合同纠纷具体情况向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁...查看全文
建设工程合同纠纷应如何解决？
建设工程合同纠纷的处理分为和解、调解、仲裁、诉讼。(1)和解。和解是在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。(2)调解。调解是指在第三人的主持下，通过说服、教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。(3)仲裁...查看全文
建设工程协议工期纠纷如何解决？
律师解答： 因工期引发的纠纷：发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知...查看全文
建设工程协议工期纠纷如何解决？
法律解析： 因工期引发的纠纷：发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定；另一个是竣工时间的认定。若有开工会议纪要、开工通知...查看全文
建设工程施工合同纠纷应该如何解决？
建设工程施工合同纠纷可以通过和解或者调解进行解决；如果是当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的情况，可以根据建设工程施工合同纠纷具体情况向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书，拒不...查看全文
如何解决建设工程结算纠纷？
建设工程结算纠纷可通过和解、调解解决，不愿和解可向仲裁机构上诉；涉外协议可向中国仲裁机构上诉；裁决无效可向法庭诉讼；当事人应履行协议，拒不履行可请求法院支持。...查看全文
如何解决建设工程协议纠纷？
律师解答： 1、 严格招投标和承发包程序，选施工单位，严格控制工程分包和转包。 2、建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存入银行，专款专用。 3、加强合同和信息管理，签定协议尽量采用规范的合同示范文本，对附加...查看全文
如何解决建设工程协议纠纷？
法律解析： 1、 严格招投标和承发包程序，选施工单位，严格控制工程分包和转包。 2、建设前期加强立项管理，打足投资，保证归口使用资金80%以上存入银行，专款专用。 3、加强合同和信息管理，签定协议尽量采用规范的合同示范文本，对附加...查看全文
怎样解决建设工程合同纠纷
法律分析:解决建设工程合同纠纷当事人可以先行私下协商，协商不成的可以按照建设工程合同中的约定申请仲裁或提请民事诉讼；违约方应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书，拒不履行的当事人可以请求人民法院执行。...查看全文
建设工程合同纠纷怎么解决
法律分析:建设工程合同纠纷一般由纠纷当事人自行协商解决。若当事人协商不成的，可以申请第三方居中调解，或根据仲裁约定、仲裁协议申请仲裁，仍然无法解决纠纷的，当事人可以直接向法院起诉。法律依据:《《中华人民共和...查看全文
建设工程合同纠纷解决方式
建设工程合同纠纷可自愿协商、人民调解、仲裁或提起民事诉讼解决。工程款追诉期为三年。...查看全文
推荐律师
王小华
北京市-北京市-丰台区
主任律师交通事故、交通事故
已服务248人次
热门法律问题
