工程合同违约怎么办

律师回答

因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料,承包人能否要求延期工期,即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期,即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求,发包人迟延支付工程款情节轻微,不一定导致工程进度延误的,视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的,一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国民法典》第803条【发包人未按约定的时间和要求提供有关资料的违约责任】发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的,承包人可以延期有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条因发包人之事由,致使工程暂停或缓建者,发包人应采取措施弥补或减少损失,并赔偿承揽人因暂停、闲置、倒运、机械设备移转、物料积压所造成之损失及实际费用第805条【因发包人原因造成勘察设计返工、停工或修改的责任】因发包人变更方案造成勘察设计返工、停工或修改的,提供的资料不准确,或者逾期不提供必要的勘察设计工作条件的,发包人应当根据勘察设计人的实际消耗增加工作量并支付费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程合同违约怎么办?

律师分析: 一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议。二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁...查看全文

工程合同违约怎么办

一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议。二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管...查看全文

承包工程施工合同违约怎么办

承包合同违约,违约方应该承担违约责任。另一方可以要求其按照合同中的约定支付违约金,违约金赔偿额应当等于因违约所造成的损失以及合同履行后可以获得的利益。若合同中约定的是迟延履行违约金,则违约方支付违约金后,还应当履行义务。当事人一方...查看全文

工程合同发包方违约怎么办?

律师分析: 工程合同发包方违约的,承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果工程合同中约定了违约金的,承包方可以要求对方按照约定支付违约金;如果没有约定违约金的数额的,承包方可以要求对方按照实际...查看全文

工程合同发包方违约怎么办

法律分析:工程合同发包方违约违约承包方可以选择解除工程合同,由该方承担相应的违约责任、向承包方支付违约赔偿金;承包方拒绝行使解除权的,可以要求该方继续履行该合同、采取补救措施。法律依据:《民法典》第五百零九...查看全文

工程合同发包方违约怎么办

工程合同的发包方如果违约,承包方可以选择解除合同,发包方需承担相应的违约责任并支付违约赔偿金。如果承包方拒绝解除合同,可以要求发包方继续履行合同并采取补救措施。...查看全文

建筑工程施工合同未约定违约金数额怎么办?

建筑工程施工合同未约定违约金数额的,可以由受害方来举证自己的损失,根据《民法典》第五百八十五条的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于...查看全文

建筑工程施工合同未约定违约金数额应该怎么办?

建筑工程施工合同未约定违约金数额的,可以由受害方来举证自己的损失,根据《民法典》第五百八十五条的规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于...查看全文

装修工程合同未约定违约金,逾期了怎么办?

装修工程合同违约问题及合同签订注意事项。装修公司未按时完成工程属于违约,应承担违约责任,发包方可要求减少费用和赔偿损失。合同签订时需审查承包方资格,确认其合法性和资质。合同中应详细约定材料、工期和质量要求,以避免纠纷。...查看全文

工程合同发包方违约承包方应当怎么办

法律分析:工程合同发包方违约承包方应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人约定了违约金的支付相应的违约金;当事人签订定金合同的适用定金罚则;法律其他规定。法律依据:《民法典》第...查看全文

工程合同违约金怎么写

工程合同的违约金可以按照以下方法写的:1、双方当事人可以直接约定违约金的数额,约定一方在违约时,直接向对方支付一定数额的违约金;2、双方当事人还可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,在一方违约后,应当按照计算方式,把违约金计算...查看全文

工程合同违约金怎么写?

工程合同违约金的约定方法和施工合同的法律特征。根据中华人民共和国民法典第五百八十五条,违约金应根据违约情况支付一定数额,过高或过低都会被法院调整。施工合同必须经过审批程序,承包人资格受限制,签订和履行合同受国家监督管理,并实行备案...查看全文

工程合同违约怎么处理

法律解析: 一是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议。二是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;三是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁...查看全文

工程合同违约金怎么写?

律师分析: 违约金合同的拟写与签订应当满足合同生效要件的相关要求,不然属违法无效的合同。但值得注意的是,违约金合同内容上有一定要求,具体是:首先当事人可以在合同中约定一定的数额作为违约金,也可以约定因违约产生损失赔偿额的计算方法,...查看全文

工程合同违约怎么起诉

法律分析: 建设工程施工合同违约纠纷可以向施工行为地的基层法院提起诉讼。首先准备起诉状和各项证据材料,包括合同及证明对方违约事实的证据,到管辖地法院立案厅立案,由法院审查立案材料。立案受理后按照民事诉讼程序开庭审判。 法律依据 《...查看全文

施工合同违约怎么办?

律师分析: 1、是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法;2、是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;3、是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到...查看全文

用工合同违约怎么办

用人单位因违反劳动合同,劳动者可根据合同约定主张得到相应的违约金,用工单位也应当向劳动者支付双倍的经济补偿金。劳动合同的主体是劳动法律关系当事人:劳动者和用人单位。劳动合同的主体不同于其他合同关系:一是劳动合同主体由法律规定,没有...查看全文

违约工作合同怎么办

法律分析:具体步骤: 先到国税拿表格,按国税的要求填写、签字、盖章、缴销发票、补税后,它会收回国税税务登记证,给你一张国税注销税务登记通知书。 拿着国税的注销税务登记通知书,到地税拿表格,补税后,它会收回地税税务登记证,给...查看全文

施工合同违约怎么办

1、是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法;2、是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;3、是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是...查看全文

违约工作合同怎么办

法律分析:具体步骤: 先到国税拿表格,按国税的要求填写、签字、盖章、缴销发票、补税后,它会收回国税税务登记证,给你一张国税注销税务登记通知书。 拿着国税的注销税务登记通知书,到地税拿表格,补税后,它会收回地税税务登记证,给...查看全文