疫情能否导致工期无责顺延

律师回答

法律分析:
疫情能导致工期无责顺延。根据法律规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,疫情属于不可抗力。《中华人民共和国民法典》第一百八十条_x000D_

因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。_x000D_

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
因为疫情能否无责延长工期

法律解析: 能。因疫情防控导致的建设工期延误,属于合同约定中的不可抗力情形的,可以将工期顺延。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百九十条 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另...查看全文

因为疫情能否无责延长工期

法律解析: 能。因疫情防控导致的建设工期延误,属于合同约定中的不可抗力情形的,可以将工期顺延。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百九十条 因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另...查看全文

疫情导致房贷延期,怎么办?

新冠疫情期间,央行与银监会发布通知,明确允许受疫情影响失去收入来源的人群延期还款,包括住房按揭贷款和信用卡等个人信贷。金融机构应灵活调整还款安排,并给予适当倾斜。此外,个人创业担保贷款可延期一年,受疫情影响的出险理赔客户也会得到优...查看全文

受疫情影响,施工企业能否申请工期顺延

法律解析: 受疫情影响,施工企业可以申请工期顺延。 【法律依据】: 《建设工程司法解释二》 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监...查看全文

受疫情影响,施工企业能否申请工期顺延

法律分析:受疫情影响,施工企业可以申请工期顺延。法律依据:《建设工程司法解释二》 第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的...查看全文

因疫情导致项目延期交付是否承担违约责任

法律分析:因疫情导致项目延期交付是不承担违约责任的,但有特殊情况的除外。例如,当事人迟延履行后发生疫情的,或因疫情不能履行合同,没有及时通知对方,导致造成损失的。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第五百...查看全文

因疫情导致无法工作是否有工资?

律师分析: 因疫情导致劳动者不能正常上班的(如交通中断),企业应当给予劳动者必要的假期;在此期间的工资报酬,企业应当按照劳动合同来支付。如果企业因此导致停产停工,按照人社部的相关规定,停产停工在一个工资支付周期内的,企业应按劳动合...查看全文

逾期未支付工程款是否会导致工期顺延?

1、拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告。2、对方提供适当担保的,应当恢复履行。顺延工期后,对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的,视为以自己的行为表明不履行主要债务,中止履行的一方可以解除合同并可以请求对...查看全文

疫情导致无法工作怎么办?

律师分析: 一、保持好自身的心态。疫情期间家里没有收入的确是很多人都非常痛苦的难题,这时候最重要的就是保持好自身的心态千万不要做一些极端的事情,也不要做一些为国家添乱的事情。 二、为以后的上班做好充足准备。异常期间无法上班我们可以...查看全文

疫情导致房贷延期,是否需要支付违约金?

疫情期间,满足条件的借款人可以申请贷款延期。商业银行在贷款审查中需严格审查保证人的偿还能力、抵押物质物的权属和价值以及实现抵押权质权的可行性。...查看全文

疫情导致二手房过户延期,是否构成违约?

疫情期间二手房合同处理方式:不可抗力解除合同,无违约责任;履约前明确不履行可协商、仲裁或诉讼;其他法定情形。根据《民法典》180条,不可抗力不承担民事责任。根据590条,因不可抗力部分或全部免除责任,但法律另有规定除外。应及时通知...查看全文

在疫情管控阶段,试用期员工的试用期能否顺延?

可以协商顺延,根据《劳动合同法》规定,试用期劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。所以企业可以与...查看全文

疫情期间贷款能否延期

法律分析:疫情期间贷款可以申请延期。国家出台举措对于新冠肺炎住院或隔离的,疫情防控需要隔离的人员、参与疫情防控的工作人员和因疫情暂时失去收入来源的,金融机构应适当对信贷政策倾斜,合理延迟还款期限。新型肺炎感染者贷款担保可延...查看全文

疫情导致的复工延长期间算法定节假日吗

法律解析: 疫情期间延长的复工时间并不是全部都是法定节假日,我国“法定”节假日共计11天,其中:春节法定节假日为3天,国务院办公厅基于国内疫情考量而延长2020年春节假期,此延长的3天不属于法定节假日。各地政府基于疫情防控需要而自...查看全文

疫情导致的复工延长期间算法定节假日吗?

律师分析: 疫情期间延长的复工时间并不是全部都是法定节假日,我国“法定”节假日共计11天,其中:春节法定节假日为3天,国务院办公厅基于国内疫情考量而延长2020年春节假期,此延长的3天不属于法定节假日。各地政府基于疫情防控需要而自...查看全文

疫情导致的复工延长期间算法定节假日嘛?

律师解答: 疫情期间延长的复工时间并不是全部都是法定节假日,我国“法定”节假日共计11天,其中:春节法定节假日为3天,国务院办公厅基于国内疫情考量而延长2020年春节假期,此延长的3天不属于法定节假日。各地政府基于疫情防控需要而自...查看全文

疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延

法律分析: 疫情期间建工企业有权申请工程顺延。疫情是不可抗力,属于不能预见也不能避免且不能克服的客观情况,当事人因不可抗力不能及时履行民事义务的,不承担民事责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条_x000D_ 因...查看全文

疫情期间能否延迟还款

可以的。依据相关的规定,在疫情防控期间,对因感染新型肺炎住院治疗或隔离人员、疫情防控需要隔离观察人员、参加疫情防控工作人员以及受疫情影响暂时失去收入来源的人群,可以申请信用卡延后还款。 疫情期间贷款可以延迟还款吗 依据相关通知规定...查看全文

疫情能否构成工期延误违约责任的免责事由

法律解析: 可以。此次疫情定性为不可抗力,在建设工程施工合同中,疫情可以构成工期延误违约责任的免责事由。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继...查看全文

疫情导致银行贷款逾期,如何协商延期还款?

银行贷款逾期处理方法包括向亲友借钱、申请延期或分期还款、变卖或抵押其他资产;逾期会导致罚息、失去贷款优惠、上失信名单、影响职业生涯;请求法院拍卖房产需满足生效文书、可执行内容、权利人身份、未履行义务、执行法院管辖;贷款逾期可中断诉...查看全文