以下供参：一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件：
（2014）民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔最高院案件：
（2015）民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持最高院案件：（2014）民一终字第56号四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔最高院案件：
（2012）民申字第1557号
XX施工，应老百姓多次阻工，导致施工单位停工，施工单位向业主要求索赔窝工费工费？
律师回答
摘要：施工合同中关于窝工停工索赔的争议，根据最高院相关案件的判决，主要包括以下几点：1.窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，法院行使自由裁量权决定赔偿数额。2.如果合同约定承包人放弃窝工停工损失索赔权利，则无法进行索赔。3.如果合同约定了窝工停工索赔程序，承包人未按程序索赔，则索赔金额不予支持。4.如果总包方原因导致劳务分包的窝工损失，应向合同相对方分包商索赔。
延伸阅读
施工纠纷：老百姓阻工导致停工，施工单位索赔窝工费
在施工过程中，施工单位遭遇了一系列纠纷。老百姓多次阻工导致施工进度受阻，最终不得不停工。面对这一情况，施工单位决定向业主提出索赔，要求支付窝工费。窝工费是指由于停工而导致的额外费用，包括人工、材料等方面的损失。施工单位认为，阻工是由老百姓引起的，他们应该承担相应的责任和赔偿责任。然而，这个纠纷涉及到多个方面的法律问题，包括合同履行、违约责任等。双方需要通过法律途径解决这个纠纷，以维护各自的权益。
在施工过程中，施工单位遭遇了一系列纠纷。老百姓多次阻工导致施工进度受阻，最终不得不停工。面对这一情况，施工单位决定向业主提出索赔，要求支付窝工费。窝工费是指由于停工而导致的额外费用，包括人工、材料等方面的损失。施工单位认为，阻工是由老百姓引起的，他们应该承担相应的责任和赔偿责任。然而，这个纠纷涉及到多个方面的法律问题，包括合同履行、违约责任等。双方需要通过法律途径解决这个纠纷，以维护各自的权益。
结语：在施工过程中，突发的纠纷导致工程停工，施工单位为此提出了窝工费的索赔。然而，根据相关案例和合同约定，索赔数额的证据不足，且合同中可能存在放弃索赔权利或未按程序索赔的约定。因此，法院在行使自由裁量权时应综合考虑双方责任，酌定承包方应得的窝工停工损失。这个纠纷对于合同履行和违约责任等法律问题具有重要意义，双方应通过法律途径解决纠纷，维护各自的权益。
法律依据
中华人民共和国石油天然气管道保护法：第四章 管道建设工程与其他建设工程相遇关系的处理 第四十四条 管道建设工程与其他建设工程的相遇关系，依照法律的规定处理；法律没有规定的，由建设工程双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：
（一）后开工的建设工程服从先开工或者已建成的建设工程；
（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。
依照前款规定，后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已建成或者先批准的建设工程的安全防护要求；需要先开工、已建成或者先批准的建设工程改建、搬迁或者增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。
管道建设工程与其他建设工程相遇的，建设工程双方应当协商确定施工作业方案并签订安全防护协议，指派专门人员现场监督、指导对方施工。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十条 建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。
建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十条 违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（一）后开工的建设工程服从先开工或者已建成的建设工程；
（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。
依照前款规定，后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已建成或者先批准的建设工程的安全防护要求；需要先开工、已建成或者先批准的建设工程改建、搬迁或者增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。
管道建设工程与其他建设工程相遇的，建设工程双方应当协商确定施工作业方案并签订安全防护协议，指派专门人员现场监督、指导对方施工。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第六章 建筑工程质量管理 第六十条 建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构的质量。
建筑工程竣工时，屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷；对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十条 违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
施工单位停工审批
项目监理机构应及时签发工程暂停令要求施工单位停工整改，包括未经批准擅自施工、未按设计文件施工、未按批准的施工组织设计施工或违反强制性标准、存在重大质量事故隐患或发生质量事故等情况。...查看全文
施工单位拖欠工资？
律师分析： 工人可以向相关部门进行投诉，必要时还可以申请进行仲裁或提起诉讼。 用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金： (一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的...查看全文
施工单位拖欠工资
法律分析:工人可以向相关部门进行投诉，必要时还可以申请进行仲裁或提起诉讼。用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金:(一)克扣或者无...查看全文
施工单位工程量减少如何索赔
法律解析： 施工单位违反合同的约定减少工程量的，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合...查看全文
单位对员工实施停职措施
停职是暂时停止员工履行职务的公司内部决定，劳动关系仍存在，需支付基本生活费用或最低工资标准工资。员工可向劳动仲裁委员会申请仲裁。开除员工情况包括试用期不符合条件、严重违规、严重失职、对工作造成严重影响等。违法解除劳动合同需支付经济...查看全文
施工许可证需要有施工单位吗
施工分包需要办理施工许可证吗 不需要。《建设工程施工许可证》由建设单位申请领取，不是由工程承包施工单位办理。建设单位领取施工许可证后方可进行工程发包。 施工合同签订多久申请施工许可证，夜间施工许可证是由哪个单位申请 ...查看全文
施工许可证是建设单位还是施工单位
法律分析：一、施工许可证是建设单位办理施工许可证由建设单位向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。《建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府...查看全文
老百姓阻止施工应该怎么办
律师分析:一般是劝导,如果多次阻工且无法定理由的,或相关人员行为过激的,一般会以扰乱单位秩序或破坏生产等进行行政拘留,程度严重的,会立刑事案件。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第一千一百八十二条...查看全文
施工单位解除施工协议的要求是什么？
法律解析： 解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期...查看全文
施工单位解除施工合同的要求是什么？
律师分析： 解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期...查看全文
施工单位解除施工协议的要求是什么？
律师解答： 解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期...查看全文
施工单位解除施工协议的要求是什么？
法律解析： 解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期...查看全文
施工单位解除施工合同的要求是什么
解除合同的条件是双方协商一致或者出现以下情形解除：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行...查看全文
施工单位工程量减少的索赔策略
施工单位工程量减少的索赔方法和建筑工程验收不合格的处理方法。对于工程量减少的情况，建设单位可以与施工单位协商赔偿，如协商不成可起诉。根据《中华人民共和国民法典》，违约责任包括继续履行、采取补救措施或赔偿损失。对于验收不合格的情况，...查看全文
"施工单位无故停工,监理采取什么措施"
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分分包给几个人承包，同时，承包人也不可将自己承包的全部或部分工作交由第三人完成或者将其肢解以后分别转包第三人。要是工程施工过程无限期停工该如何处理?如果有相关的法律知识不了解的...查看全文
建设单位与施工单位
法律分析：建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资主体或投资者，它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。 施工单位是由相关专...查看全文
建设单位与施工单位
一、施工单位和建设单位的区别 1、组成性质不一样，施工单位只负责施工，没有产权，建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权；专业组成不一样，施工单位是由相关专业人员组成的有相应资质，进行生产活动的企事业单位；建设单位自营工程的...查看全文
施工单位和建设单位
法律分析：建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资主体或投资者，它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。施工单位是由相关专业人员组...查看全文
建设单位和施工单位
建设单位和施工单位的区别如下：1、两者的角色定位不同。建设单位就是业主，出钱并监督施工的，相当于地主；施工单位是承揽项目，负责施工的，相当于长工。2、两者的定义不同。建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业...查看全文
老百姓阻碍施工是否违法
律师分析:老百姓无故阻工，扰乱公共场所秩序是会构成违法的。法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》 第二十三条 有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以...查看全文
推荐律师
王彩霞
北京市-北京市-东城区
认证律师离婚、离婚
已服务99人次
热门法律问题
