"施工单位无故停工,监理采取什么措施"

律师回答

发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分分包给几个人承包,同时,承包人也不可将自己承包的全部或部分工作交由第三人完成或者将其肢解以后分别转包第三人。要是工程施工过程无限期停工该如何处理?如果有相关的法律知识不了解的,不知道怎么做的时候,以下就是律师整理的相关内容,听听律师给出的具体意见。

工程施工过程无限期停工该如何处理

以根据合同约定,要求甲方承担其应当承担的法律责任。

《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失

如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一起对原材料、设备进行检验、验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。对于必须经过试验才能使用的材料,承包人应当按照约定进行测燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可以委托专业机构进行测试,费用由发包人承担。如果经检验发包人提供的原材料、设备的种类、规格、型号、质量等级与约定不符合的,承包人有权拒绝接收保管,并可以要求发包人运出施工现场并予以更换。如果发包人未按照约定时间提供原材料、设备的,承包人可以中止施工并顺延工期,因此造成承包人停工、窝工损失的,由发包人承担损害赔偿责任。

由发包人提供场地的,发包人应当按照合同约定向承包人提供承包人施工、操作、运输、堆放材料设备的场地以及建设工作涉及的周围场地(包括一切通道)。具体工作包括:

(1)发包人应当在承包人工作前及时办理有关批件、证件和临时用地等的申报手续,包括工程地址和临时设施范围内的土地征用、租用,申请施工许可证和占道、爆破及临时铁道专用岔线许可证。

(2)确定建设工程及有关道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

(3)发包人在提供场地前,应当清除施工现场内一切影响承包人施工的障碍,并向承包人提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路,保证承包人施工期间的需要。发包人未能提供符合约定、适合工作的场地致使承包人无法开展工作的,承包人有权要求发包人排除障碍、顺延工期,并可以暂停工作,因此造成承包人停工、窝工损失的,承包人可以要求发包人承担损害赔偿责任。

由发包人提供工程建设所需资金的,发包人应当按照约定的时间和数额向承包人支付。这里的资金一般是指工程款。在现实中,由发包人提供工程款的包括预付工程款和按工程进度支付工程款两种,具体可由双方当事人在建设工程合同中约定。如果建设工程合同约定由发包人预付工程款的,发包人应当按照约定的时间和数额向承包人预付工程款,开工后按合同约定的时间和比例逐次扣回。

发包人未按照合同约定预付工程款的,承包人可以向发包人发出预付工程款的通知,发包人在收到通知后仍不能按照要求预付工程款,承包人可以停止工作并顺延工期,发包人应当从应付之日起向承包人支付应付款的利息,并赔偿因此造成承包人停工、窝工的损失。如果建设工程合同约定发包人按工程进度付款的,发包人应当按照合同约定的进度支付工程款。实践中,完成约定的工程部分后,由发包人确认工程量,以构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算出工程价款,经发包人签字后支付。发包人在计算结果签字后的合理期限内仍未能按照要求支付工程款的,承包人可以向发包人发出支付工程款的通知,发包人在收到通知后仍不能按照要求支付工程款,承包人可以停止工作并顺延工期,发包人应当从应付之日起向承包人支付应付价款的利息,并赔偿因此造成承包人停工、窝工的损失。

由发包人提供有关工程建设技术资料的,发包人应当按照合同约定的时间和份数向承包人提供符合约定要求的技术资料。这里的技术资料主要包括勘察数据、设计文件、施工图纸以及说明书等。因为根据法律、行政法规的规定,承包人必须按照国家规定的质量标准、技术规程和设计图纸、施工图等技术资料进行施工,如果发包人未能按照约定提供技术资料,承包人就不能正常进行工作,在这种情况下,承包人可以要求发包人在合理期限内提供建设工作所必需的技术资料并有权暂停工作,顺延工期,并有权要求发包人承担承包人因停工、窝工所造成的损失。

建筑工程在合同签订之间,应该就工程中可能发生的停工因素做一约定,以免建设工程停工损失纠纷的扩大,施工过程中,如果发生不可抗力的因素需要停工的,承包方应在规定的时限内及时向发包方提出停工协商,以免协商不成的,双方应该就停工期间造成的损失做一详细的记录,以便日后的停工补偿计算工作,

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
单位对员工实施停职措施

停职是暂时停止员工履行职务的公司内部决定,劳动关系仍存在,需支付基本生活费用或最低工资标准工资。员工可向劳动仲裁委员会申请仲裁。开除员工情况包括试用期不符合条件、严重违规、严重失职、对工作造成严重影响等。违法解除劳动合同需支付经济...查看全文

核设施营运单位应采取什么措施

根据《核安全法》的规定,核设施退役是,核设施运营单位应当按照合理、可行和尽可能低的原则处理、处置核设施场址的放射性物质。 核设施营运单位应当具备保障核设施安全运行的能力,要符合的条件: (一)有满足核安全要求的组织管理体系和质量保...查看全文

员工工伤后,单位应该采取哪些措施?

1、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可...查看全文

职工发生工伤时,用人单位应当采取什么措施

职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时的救治。对受伤较轻的,可以到本单位的内部医疗机构进行简单处理。但对伤情严重的,应当将伤者尽快送到附近有相应处理能力的医疗机构进行抢救。此外,用人单位应当依法及时向有关部门报告,...查看全文

施工监理故意为难施工单位,应该怎么办

建设工程中,如果协商无法解决问题,应当通过起诉解决纠纷。根据《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应委托具有相应资质的监理单位进行监理,或委托与施工单位无隶属关系的设计单位进行监理。国家重点工程、大中型公用事业工程、住宅小区工程、...查看全文

采取调离岗位办理措施?

法律解析: 受到调离岗位处理的,至少一年内不得提拔;单独受到引咎辞职、责令辞职和免职处理的,至少一年内不得安排职务,至少两年内不得担任高于原任职务层次的职务;受到降职处理的,至少两年内不得提升职务。同时受到党纪政纪处分和组织处理的...查看全文

采取调离岗位办理措施?

律师解答: 受到调离岗位处理的,至少一年内不得提拔;单独受到引咎辞职、责令辞职和免职处理的,至少一年内不得安排职务,至少两年内不得担任高于原任职务层次的职务;受到降职处理的,至少两年内不得提升职务。同时受到党纪政纪处分和组织处理的...查看全文

施工单位停工审批

项目监理机构应及时签发工程暂停令要求施工单位停工整改,包括未经批准擅自施工、未按设计文件施工、未按批准的施工组织设计施工或违反强制性标准、存在重大质量事故隐患或发生质量事故等情况。...查看全文

员工因病请假,单位可以采取哪些措施?

劳动者患病病假在规定的医疗期满后,用人单位可解除合同。根据我国法律规定,若劳动者在医疗期满后不能从事原工作且用人单位无其他工作安排,单位可提前三十日通知劳动者解除合同或额外支付一个月工资。此外,劳动者无法胜任工作经培训或调整后仍不...查看全文

如果单位拖欠工资,员工可以采取哪些措施?

当被拖欠工资时,劳动者可以采取的办法有:1、与单位协商被拖欠工资,我们建议首先与单位进行协商。不过,这类争议的协商最忌讳不顾一切的大吵大闹,这往往适得其反。所以我们建议在与单位协商前要先了解相关的法律法规,做好充分的理论准备,这样...查看全文

工资无法领取,应该采取哪些措施?

1.到劳动行政部门举报(通常是劳动管理监察大队)。 2.也可以直接申请仲裁(仲裁费用200-300元,如果你胜了全部由公司负担)。 3.如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。 4.根据国家规定在仲裁或诉讼的时...查看全文

用人单位不签劳动合同员工可以采取什么措施

法律分析:劳动者可以向当地的劳动监察投诉,也可以向当地区县的劳动仲裁委员会免费申请劳动仲裁。法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》 第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书...查看全文

用人单位不签劳动合同员工可以采取什么措施

法律解析: 劳动者可以向当地的劳动监察投诉,也可以向当地区县的劳动仲裁委员会免费申请劳动仲裁。 【法律依据】: 《中华人民共和国劳动合同法》 第八十二条 用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向...查看全文

施工单位不开工监理怎么办

建设单位未办理质量监督手续和安全监督手续会受到处罚。未办理施工许可证是违法行为,监督机构不承担责任。未办理工程质量监督手续的,将被责令改正,并处以20万元以上50万元以下的罚款。建设单位办理施工许可证前需向质量监督机构提交相关资料...查看全文

员工可以采取哪些措施来应对单位拖欠工资?

在用人单位拖欠工资的情况下,员工可以先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途径来解决:(1)向当地劳动保障监察机构投诉举报;(2)向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,需要注意的是,要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争...查看全文

发生工伤事故应采取哪些措施

法律分析:发生工伤事故,由用人单位将工伤职工送往医疗机构治疗;用人单位自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内申请工伤认定;工伤职工经治疗申请相对稳定后申请劳动能力鉴定;携带工伤认定决定书等资料向工伤保险经...查看全文

施工中发生事故时,谁应当采取紧急措施

法律分析:施工中发生事故时,建筑施工企业应当采取紧急措施。法律规定,建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。法律依据:《中华人民共和国...查看全文

施工中发生事故时,谁应当采取紧急措施?

律师分析: 施工中发生事故时建筑施工企业应当采取紧急措施,但是法律规范并没有明确规定施工中发生事故时需要采取紧急措施是什么,仅规定了采取措施的必要性。故此在事故发生之后,施工的管理者,或者是说其他的工友,可以结合实际的情况,选择合...查看全文

施工监理和施工单位招标哪个在前

施工监理和施工单位招标哪个在前 一、原则上进行监理招标。施工招标时,监理作为业主代理不但参与施工招标,且参与工艺设备招标,主要材料招标。二、国内政府投资项目通常还是将监理招标放在和施工招标同时进行,便于招标和管理 居民区施工的时间...查看全文

施工监理和施工单位招标哪个在前?

律师分析: 一、原则上进行监理招标。施工招标时,监理作为业主代理不但参与施工招标,且参与工艺设备招标,主要材料招标。 二、国内政府投资项目通常还是将监理招标放在和施工招标同时进行,便于招标和管理。 【法律依据】: 《工程建设监理...查看全文