建设工程合同可以延长时间吗?

律师回答

律师分析:

可以,但要在特定条件下。1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7、不可抗力或其他因素。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》

第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

第四百七十一条 当事人订立合同,可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建设工程合同可以延长时间嘛?

律师解答: 可以,但要在特定条件下。1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7...查看全文

建设工程合同工期可以合法顺延吗

法律分析:建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。...查看全文

建设工程合同工期可以合法顺延吗?

法律分析: 建设工程施工合同工期师可以顺延的,如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延;因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承...查看全文

建设工程合同纠纷时效是多长时间

法律分析:一、建设工程合同纠纷时效是多长时间建设工程合同纠纷时效是三年时间,《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道...查看全文

民法典中工程合同延期可以多长时间

工程合同延期不超过三个月,建设单位应按规定申请延期,超期未开工或未申请延期将废止施工许可证。中止施工后一个月内应报告发证机关,中止满一年恢复施工前需核验许可证。工程延期原因包括开工条件未提供、工程款未支付、工程师未提供指令、设计变...查看全文

民法典中工程合同延期可以多长时间

法律分析:不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期; 延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证...查看全文

建设工程合同纠纷诉讼时效是多长时间?

建设工程合同纠纷诉讼时效为三年,自纠纷产生之日起计算。诉讼时效期满后,权利人的胜诉权消失,义务人可自愿履行义务,时效利益可被抛弃。诉讼时效抗辩应在一审中提出,除非有新证据证明请求权已过时效期限。...查看全文

建设工程施工合同纠纷的诉讼时效多长时间

法律分析: 法律规定普通诉讼时效是三年时间,最长不得超过二十年,所以建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年时间,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予...查看全文

建设工程施工合同纠纷诉讼时效是多长时间?

建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年,即权利人知道或应当知道权利受损以及义务人之日起计算。诉讼时效是指权利人在法定时效期间内不行使权利,届满时债务人可主张诉讼时效抗辩权。...查看全文

建设工程施工合同纠纷的诉讼时效多长时间

法律分析: 建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是三年时间,诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护。 法律依据:: 《中华人民共和国民法典》第一百八...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生法定解除的事...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

律师分析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律分析: 在符合以下条件之一时,建设工程施工合同可以解除:_x000D_ 1、承包人将所承包的工程转包或违法分包的;_x000D_ 2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件以及设备不符合强制性标准或其不履行协助义务,导...查看全文

合同可延时多长时间

法律分析:一、合同可延时多长时间不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个...查看全文

建设工程开工延期最多可以延期几次

最多可以延期2次,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工...查看全文

建设工程合同工期延误怎么办

法律分析: 如果双方当事人在建筑工程合同中约定了工期延误责任,则当事人按照合同约定要求违约方承担责任,如果有证据证明工期延误是因不可抗力造成,当事人只需根据实际情况顺延工期。《中华人民共和国民法典》第五百零二条_x000...查看全文