建设工程合同工期可以合法顺延吗?

律师回答

法律分析:

建设工程施工合同工期师可以顺延的,如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应顺延;因不可抗力或其他因素承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。

法律依据

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第六条

当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建设工程合同工期可以合法顺延吗

法律分析:建设工程合同工期可以合法顺延。根据相关法律规定,当事人可以在获得发包人或者监理人签证等确认后,约定顺延工期。如果当事人没有获得确认的,提供相应证据证明申请过确认,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。...查看全文

建设工程施工合同工期顺延的情形有哪些

法律分析: 建设工程施工合同工期顺延的情形有:_x000D_ 1、发包人未按约定提供施工图纸及开工条件;_x000D_ 2、发包人未按约定支付预付款、进度款或工程师未提供所需指令、批准等,以致不能施工;_x000D_ 3...查看全文

建设工程合同工期延期的合法性问题

可以,以下情形可以合法顺延工期:1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的...查看全文

建设工程合同可以延长时间吗?

律师分析: 可以,但要在特定条件下。1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7...查看全文

建设工程合同工期延误怎么办

法律分析: 如果双方当事人在建筑工程合同中约定了工期延误责任,则当事人按照合同约定要求违约方承担责任,如果有证据证明工期延误是因不可抗力造成,当事人只需根据实际情况顺延工期。《中华人民共和国民法典》第五百零二条_x000...查看全文

建设工程合同可以延长时间嘛?

律师解答: 可以,但要在特定条件下。1、工程量增加;2、发包人变更设计;3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;4、发包人未按约支付工程款。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;6、工程质量鉴定;7...查看全文

建设工期延期多久可以解除合同

法律分析:一、建设工期延期多久可以解除合同建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定,比如当事人给出的合理期限为一个月。根据《民法典》第五百六十三条第一款的规定,有下列...查看全文

建设工期延期多久可以解除合同

法律分析:根据法律规定,建设工期延期导致解除合同的规定是:建设工程延期导致工期不能按时完成,经发包方催告后的合理期限内不能按时完成的,可以请求解除合同。法律规定的其他情形出现时也可以解除合同。法律依据:《《...查看全文

建设工程开工延期最多可以延期几次

最多可以延期2次,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

律师分析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生法定解除的事...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗

法律分析: 在符合以下条件之一时,建设工程施工合同可以解除:_x000D_ 1、承包人将所承包的工程转包或违法分包的;_x000D_ 2、发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件以及设备不符合强制性标准或其不履行协助义务,导...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程施工合同可以解除吗?

法律解析: 可以解除。解除的具体方法是: 一、可以经双方协商一致后解除合同。 二、在合同中约定的解除条件成就时,可以在通知对方当事人之后,行使解除权解除合同。如果对方提出异议,则需要向人民法院请求确认解除合同的效力。 三、如果发生...查看全文

建设工程合同工期计算方法

法律解析: 开工日期:1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。 【法律依据】: ...查看全文

建设工程合同工期计算方法?

律师分析: 开工日期:1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。 【法律依据】: ...查看全文

建设工程施工合同垫资合法吗

法律分析: 建设工程施工合同垫资是合法的。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利...查看全文

建设工程施工合同垫资合法吗?

法律解析: 垫资承包施工,是长期以来在中国建设工程施工领域存在的一种承包方式,是指在工程项目建设过程中,承包人利用自有资金为发包人垫资进行工程项目建设,直至工程施工至约定条件或全部工程施工完毕后,再由发包人按照约定支付工程价款的施...查看全文