根据法律规定，不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，出现不可抗力有些损失也是需要进行赔偿的。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；（2）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
因不可抗力导致工程停工怎么索赔？
不可抗力索赔的方式是协商或诉讼等。因不可抗力导致工程停工的索赔：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；2、发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
工程中因不可抗力产生的索赔由哪一方承担？
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；2、发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 风险提示：构成不可抗力的情形大致有以下几种：1、自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水等。自然灾害是指独立于人们对意志以外发生的事件，它是人类预见力和防范力在合乎情理的条件下所不能及的，或至少是防止或避免不了的。2、社会事件，如战争、武装动乱、罢工等。在现代社会，实践中，遇到上述社会事件等情况少之又少，但是，这几种情形仍然被认为是不可抗力范围，一些异常社会事件等发生，能够认定为不可抗力的类型。3、政府行为。政府行为主要是指由于政府出台的一些政策、法律、行政措施等，导致合同不能履行的情形。
发生不可抗力，施工单位可以获得索赔吗？
1、因不可抗力而不能履行合同的，要相应地免除或减轻责任。所以，不是有了不可抗力就一定会免除全部责任，免除责任的程度应视施工事故的具体情况而定。2、如果业主有过错的，业主还是应当负部分责任，这时候施工方可以就业主承担责任的范围向业主索赔。3、业主没有过错的，如果双方在合同中事先有约定的，按照约定处理。如果没有约定，一般共同承担。风险提示：构成不可抗力的情形大致有以下几种：1、自然灾害，如地震、海啸、台风、洪水等。自然灾害是指独立于人们对意志以外发生的事件，它是人类预见力和防范力在合乎情理的条件下所不能及的，或至少是防止或避免不了的。2、社会事件，如战争、武装动乱、罢工等。在现代社会，实践中，遇到上述社会事件等情况少之又少，但是，这几种情形仍然被认为是不可抗力范围，一些异常社会事件等发生，能够认定为不可抗力的类型。3、政府行为。政府行为主要是指由于政府出台的一些政策、法律、行政措施等，导致合同不能履行的情形。
建设工程中，因不可抗力事件导致费用的承担原则是什么？
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担;2、发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;3、承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担;4、停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担。风险提示：不可抗力条款的注意事项：（1）合同中是否约定不可抗力条款，不影响直接援用法律规定；（2）不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款；（3）不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外。
工程索赔过了期限是否还能索赔
1、工程索赔过了期限还能索赔。但人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。2、诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已自愿履行的，不得请求返还。风险提示：有一些企业在发生欠款后，并不积极主张权力讨要去欠款，导致债权过了诉讼时效。另一种情况相反，就是积极主张权利，但是没有收集主张权利证据。在诉讼过程中遇到债务人不认可债权人主张过权利，债权人已过诉讼时效时;债权人举不出主张过权利、未过诉讼时效的证据。以上两种行为都将导致不利的诉讼结果。在产生欠款后，一定要注意债权的诉讼时效，同时注意收集主张权利的证据。
