工程验收后不出验收报告怎么办?

律师回答

律师分析:

由于建设工程施工专业性很强,且大多涉及社会公众利益,因此,工程竣工后使用前进行验收是法律强制性规定,但现实中经常会出现建设单位为了拖延支付工程款的时间,工程验收后不出验收报告的情形。

作为承包单位来讲,如果遇到上述情形,可以从以下几个方面着手:

首先,组织竣工验收的时候,派项目经理或技术负责人前往参与竣工验收会,在最终竣工验收会议记录上签字并拍照或录像留存证据;

其次,按照法律规定,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期,因此,承包人在向发包人提交竣工验收报告时应当注意证据的留存,如果超过双方合同约定的验收期限,发包人仍不组织验收的,承包人可以以“提交验收报告之日为竣工之日”向发包人主张支付剩余工程款;

最后,如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,承包人可以“以转移占有建设工程之日为竣工日期”为由向发包人主张支付剩余工程款。

【法律依据】:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程验收都有什么验收

一、工程验收都有什么验收主要包括:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。分部工程主要包括:地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给排水及采暖工程、建筑电气工程、通风与空调工...查看全文

工程预验收后多久正式验收?

律师分析: 监理人审查后认为具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内,由监理人向发包人出具经发包人签认的工程接收证书...查看全文

已完工工程未验收怎么办 已完工工程未验收怎么办

一、已完工工程未验收怎么办      可以去法院起诉对方,要求支付工程款。      在建...查看全文

工程验收后拖着不给工程款怎么办

工程款拖欠后的解决方式主要包括协商、调解和法律途径。承包单位应主动与建设单位沟通,制定对策。除协商外,还可请政府主管部门调解。若无法解决,可采取法律方式,如仲裁或诉讼。...查看全文

工程不验收使用了怎么办

工程竣工甲方不验收怎么办 建设工程发包方不验收的,承包人可以向发包方提交竣工验收报告,之后发包人拖延验收的,自承包人提交验收报告之日为竣工日期,承包人可以要求发包人支付工程款。法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的...查看全文

工程验收程序

法律分析:1、施工班组自检验收,在结束当天工程段之后开展的自查工作,并且要写明自查结果;2、项目部竣工自验收,这个阶段项目已经安装调试完毕,检查工程质量和设计是否符合要求;3、公司抽检验收,抽检验收按照一定比例进行。...查看全文

工程验收程序?

律师分析: 1、施工班组自检验收,在结束当天工程段之后开展的自查工作,并且要写明自查结果;2、项目部竣工自验收,这个阶段项目已经安装调试完毕,检查工程质量和设计是否符合要求;3、公司抽检验收,抽检验收按照一定比例进行。 【法律依...查看全文

工程验收程序

法律分析:   工程验收程序如下:  1、施工单位自检评定  施工完成后,施工单位对工程进行质量检查,符合标准的,填写《工程验收报告》,并经项目经理和施工单位负责人签字。  2、监理单位提交《工程质量评估报告》  监理单位收到《工...查看全文

工程验收单怎么写

工程验收单格式内容1、工程概况(工程位置、工程布置、主要技术指标、主要建设内容、可研及初设等文件的批复过程等);2、主要项目施工过程及重大问题处理(主要项目及重要临建设施的开完工日期、重大技术问题处理、施工...查看全文

工程验收流程怎么走

工程验收流程怎么走一、申请竣工验收工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。二、制定验收方案建设单位收到...查看全文

甲方拖着工程完成后不验收怎么办?

《中华人民共和国民法典》规定,工程款拖欠时可采取以下处理方法:1、电话和函件催收,并录音留证;2、亲自上门催收;3、委托律师代为催收;4、向法院提起诉讼并冻结对方财产。根据法律,承包人有权要求发包人按约支付价款,逾期不支付可协议折...查看全文

交工验收与竣工验收的不同

1、交工验收与竣工验收的不同在于: (1)时间不同。交工验收在前,竣工验收在后; (2)验收主体不同。交工验收由项目法人组织进行,而竣工验收应由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成的竣工验收委员...查看全文

工程交工验收和竣工验收的差别?

法律解析: 工程交工验收和竣工验收的区别:1、时间不同,交工验收在前,竣工验收在后;2、工作内容不同,交工的主要工作是检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价,竣工的主要工作是对工程质量、参建单位和建设项...查看全文

工程交工验收和竣工验收的差别?

法律解析: 工程交工验收和竣工验收的区别:1、时间不同,交工验收在前,竣工验收在后;2、工作内容不同,交工的主要工作是检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价,竣工的主要工作是对工程质量、参建单位和建设项...查看全文

工程交工验收和竣工验收的差别?

律师解答: 工程交工验收和竣工验收的区别:1、时间不同,交工验收在前,竣工验收在后;2、工作内容不同,交工的主要工作是检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价,竣工的主要工作是对工程质量、参建单位和建设项...查看全文

甲方对工程不验收不付工程款怎么办

律师解析: 甲方不付工程款的处理方法:如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。起诉时间一般需要三到六个月,起诉是乙方维护自身合法权益的唯一有效的...查看全文

建筑工程验收不合格怎么办理?

律师解答: 1 经返工、返修的检验批,应重新进行验收; 2 经有资质的检测机构检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收; 3 经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足安全和使用功能的检验批,可予以验收...查看全文

政府项目工程结算前验收还是后验收

工程结算是指工程完工、交工验收后,施工单位根据原施工图预算,加上补充修改预算向建设单位办理竣工工程价款结算的文件。它是调整工程计划、确定和统计工程进度、考核基本建设投资的效果,进行工程成本分析的依据。工程决算,是建设单位在全部工程...查看全文

交工验收后多久进行竣工验收

提交竣工验收报告几天内验收,充电桩竣工验收报告 应依据双方在合同中的约定期限处理,如果甲方在约定期限内未组织验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期。按工程验收规定,工程完工后施工单位书面申请验收,甲方...查看全文

单位工程完工验收由谁组织验收

单位工程的完工验收由建设方主持,验收小组在质量监督站监督下完成。法律依据包括《中华人民共和国建筑法》第58、59和61条,要求施工企业负责工程质量,按照设计要求、技术标准和合同约定进行检验,不合格材料不能使用。建筑工程必须符合质量...查看全文