发包人未按工程建设合同约定，向承包人支付工程价款的，构成违约，承包人可以向法院起诉主张工程价款。
对于承包人完成工程建设后，要对工程进行竣工验收，验收合格的，发包人就要按约定对工程价款进行结算，向承包人支付工程价款。
发包方是否承担违约责任
发包方会承担违约责任。
根据《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
拖欠工程价款要承担支付利息的责任吗
要看具体情况。
如果在工程合同中约定了支付利息的这个条件的话，那么当然可以要对方的利息了，如果没有约定的话一般也是按照对方工程欠款发生时的时间开始进行计算。
承包人行使优先受偿权的期限为一年，自承包人催告发包人给付工程价款期间届满之日起算。
工程款逾期未付，是否涉及违约责任？
律师回答
摘要：工程建设合同约定不履行支付工程价款的构成违约，承包人可向法院起诉要求支付。发包人未按约定提供设备、资金等，承包人可要求赔偿损失。发包人停建、缓建工程需赔偿停工、窝工等损失。是否支付利息要视具体情况，如合同约定则可要求支付。承包人行使优先受偿权的期限为一年。
延伸阅读
工程款逾期未付，如何解决违约责任纠纷？
在工程款逾期未付的情况下，解决违约责任纠纷需要采取一系列措施。首先，双方应仔细审查合同条款，特别是与付款期限和违约责任相关的条款。如果合同明确规定了违约责任，违约方应承担相应的法律责任。其次，可以尝试通过协商解决纠纷，双方可以就付款延期、分期付款等进行协商，并达成共识。如果协商不成功，可以考虑寻求法律救济途径，如向法院提起诉讼。在诉讼过程中，应提供充分的证据来证明对方违约，并请求法院判决对方承担相应的违约责任。在解决违约责任纠纷时，建议寻求专业律师的帮助，以确保自身权益得到维护。
在工程款逾期未付的情况下，解决违约责任纠纷需要采取一系列措施。首先，双方应仔细审查合同条款，特别是与付款期限和违约责任相关的条款。如果合同明确规定了违约责任，违约方应承担相应的法律责任。其次，可以尝试通过协商解决纠纷，双方可以就付款延期、分期付款等进行协商，并达成共识。如果协商不成功，可以考虑寻求法律救济途径，如向法院提起诉讼。在诉讼过程中，应提供充分的证据来证明对方违约，并请求法院判决对方承担相应的违约责任。在解决违约责任纠纷时，建议寻求专业律师的帮助，以确保自身权益得到维护。
结语：根据上述情况，发包人未按工程建设合同约定支付工程价款构成违约，承包人有权向法院起诉主张工程价款。同时，发包人还需按约定对工程价款进行结算。根据《民法典》规定，发包人未按时提供所需材料等，承包人可顺延工期并要求赔偿停工等损失。若因发包人原因导致工程中途停建、缓建，发包人应采取措施弥补或减少损失，并赔偿承包人实际费用。至于拖欠工程价款是否承担支付利息责任，需根据具体情况和合同约定来决定。在解决违约责任纠纷时，建议寻求专业律师的帮助以确保权益得到维护。
法律依据
《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
《中华人民共和国民法典》第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
逾期交房是否涉及违约责任？
房屋租赁合同解除的条件及权利义务。根据我国法律规定，房屋租赁合同可以通过约定解除和法定解除两种形式进行。约定解除是当事人协商一致，根据合同自由原则解除合同。法定解除是在法律规定的情形下，当事人依法行使解除权利终止合同的权利义务。此...查看全文
逾期付款的违约责任条款
律师分析:逾期付款违约金是在合同一方当事人存在违约行为的前提下，依据合同法，法院判决向对方当事人支付的一定金钱或其他给付。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第五百八十五条 违约金过高的比较标准为守...查看全文
工程款逾期付款违约金？
律师分析： 工程逾期一天违约金200元左右，具体的违约金的支付是按照工程总价款的千分之五来计算的，故此对于签署了合同承包合同的主体，一旦违约需要支付高额的违约金。若是在合同期限届满之后，故此的承包方不能交付工程，此时就需要按照规定...查看全文
建设工程未约定逾期付款违约金
法律分析：1、工程合同未约定违约金及利息的是可以主张的;当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预...查看全文
逾期付款违约责任是怎样的
1、取消了法定违约金违约金制度上采用了当事人“约定主义”而摒弃了此前的“法定主义”，即当合同一方当事人违约时，另一方当事人只能依约定请求违约金，如果没有约定则不得主张违约金。“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向...查看全文
贷款逾期是否会涉及刑事责任？
本文讲述了民事纠纷导致欠信贷公司款项的处理方式。如果欠款人未能按时归还欠款，可能会被罚款或拘留。债权人可以选择向法院起诉或者申请法院强制执行。如果欠款人无力偿还银行贷款，可以尝试向银行申请展期或与担保人共同承担借款。如果欠银行贷款...查看全文
合同未约定逾期付款责任
如果合同没有规定逾期付款的责任，合同当事人可以要求逾期付款的一方承担继续履行、补救措施或者赔偿损失等违约责任。因为逾期付款是违反合同义务的行为。...查看全文
逾期付款承担违约责任吗
法律分析:逾期付款是应当承担违约责任的，因为逾期付款就是指违反合同约定的期限付款，属于违约行为，需要承担违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。...查看全文
逾期小额贷款是否涉及刑事责任？
小额贷款拒不偿还是否会判刑？小额贷款欠款不还的后果是什么？信用贷款和抵押贷款的不同影响？无论哪种情况，拖欠还款都会损害信用。最好的方式是向亲友借钱及时偿还。银行可能通过追讨、违约金、法律途径甚至拍卖抵押物来追讨欠款。申请贷款需按时...查看全文
逾期付款要承担的违约责任
法律分析： 逾期付款要承担的违约责任：双方当事人有约定则从其约定，如果没有约定违约金或者没约定违约金的计算方法，则出卖人可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准要求买受人支付逾期付款利息。 法律依据 ...查看全文
逾期付款违约责任如何承担
法律分析：一、逾期付款违约责任怎么承担1、未支付价款或报酬的，对方可要求其支付价款或者报酬；2、迟延支付价款或报酬的，应当支付该价款或者报酬的逾期利息；3、不履行非金钱债务或者履行不符合约定的，...查看全文
合同法逾期付款的违约责任
律师分析:如果合同主体约定了违约金的具体数额，应按约定数额给付违约金;如果合同主体约定了违约金的计算方法，应按约定方法计算违约金;如果合同主体只约定了违约金，但没有约定具体数额，也没有约定计算方法，则视同无约定，并按照未约...查看全文
合同法逾期付款的违约责任
如果合同主体约定了违约金的具体数额，应按约定数额给付违约金;如果合同主体约定了违约金的计算方法，应按约定方法计算违约金;如果合同主体只约定了违约金，但没有约定具体数额，也没有约定计算方法，则视同无约定，并按照未约定情形处理。...查看全文
合同法逾期付款的违约责任？
律师分析： 如果合同主体约定了违约金的具体数额，应按约定数额给付违约金;如果合同主体约定了违约金的计算方法，应按约定方法计算违约金;如果合同主体只约定了违约金，但没有约定具体数额，也没有约定计算方法，则视同无约定，并按照未约定情形...查看全文
协议法逾期付款的违约责任？
律师解答： 如果合同主体约定了违约金的具体数额，应按约定数额给付违约金;如果合同主体约定了违约金的计算方法，应按约定方法计算违约金;如果合同主体只约定了违约金，但没有约定具体数额，也没有约定计算方法，则视同无约定，并按照未约定情形...查看全文
买方逾期付款的违约责任是什么
法律解析： 买方逾期付款的违约责任是，如果合同中约定了违约金等违约责任条款的，按其约定的责任进行承担；如果未约定的，另一方可视情况要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》...查看全文
买方逾期付款的违约责任是什么？
律师分析： 买方逾期付款的违约责任是，如果合同中约定了违约金等违约责任条款的，按其约定的责任进行承担；如果未约定的，另一方可视情况要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》...查看全文
买方逾期付款的违约责任是什么
法律分析:买方逾期付款的违约责任是，如果合同中约定了违约金等违约责任条款的，按其约定的责任进行承担；如果未约定的，另一方可视情况要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。法律依据:《中...查看全文
合同中未约定逾期付款的违约责任怎么办？
合同没有约定逾期付款的违约责任为继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。根据法律规定，当事人一方出现不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定等违约行为的，当事人另一方可以要求其承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。逾期付款...查看全文
买方逾期付款有什么违约责任
法律分析： 买方逾期付款一般要有以下违约责任： 1、买卖合同中明确规定了逾期付款需要支付违约金的，买方需按约定履行支付违约金的违约责任； 2、合同中没有约定的，买方需要承担逾期付款损失赔偿责任。 法律依据： 《民法典》 第五百七十...查看全文
推荐律师
赵彦茹
北京市-北京市-朝阳区
专职律师公司事务、公司事务
已服务110人次
热门法律问题
