工程费用索赔方法有哪些

律师回答

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定;按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。工程索赔费用包括哪些工程索赔费用具体包括以下几个方面: (1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。 (2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。   (3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。 (4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。 (6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。  (8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增。工程索赔费用怎么计算索赔费用的计算方法有:实际费用法、总费用法和修正的总费用法。一、实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时,在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据,所以,在施工过程中,系统而准确地积累记录资料是非常重要的。二、总费用法总费用法就是当发生多次索赔事件以后,重新计算该工程的实际总费用,实际总费用减去投标报价时的估算总费用,即为索赔金额,即:索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度,因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因,如施工组织不善而增加的费用;同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。三、修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进,即在总费用计算的原则上,去掉一些不合理的因素,使其更合理。修正的内容如下:1、将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;2、只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;3、与该项工作无关的费用不列入总费用中;4、对投标报价费用重新进行核算:按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算,乘以实际完成的该项工作的工程量,得出调整后的报价费用。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下:索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用修正的总费用法与总费用法相比,有了实质性的改进,它的准确程度已接近于实际费用法。风险提示:工程欠款的相关注意事项:1、施工企业要预防拖欠工程款发生,加强企业管理,特别要加强对施工合同、施工质量、工期的管理。要调整经营结构,将承包工程的重点放在有实力、信誉比较好的业主和项目上。承接任务时必须对业主的业绩、资信进行详细的调查,对待垫付资金等工程要十分谨慎,要将垫付工程提高到投资行为管理的高度来对待。2、对已拖欠的工程款,要认真做好清欠工作,组建专门机构,成立由公司、分公司、项目部三级清欠小组,建立拖欠款回收月报表制度,要把责任指标落实到部门和人头。对于态度恶劣、有钱不还,故意赖账的业主应不惮于诉诸法律。《中华人民共和国建筑法》

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程索赔费用有哪些

核心内容:工程索赔费用有哪些?人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、工地管理费、利息、利润、总包管理费等。如何计算索赔费用?总费用法,修正的总费用法,实际费用法等等。 费用索赔: 费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何...查看全文

工程索赔的费用有哪些?

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料...查看全文

工程反索赔的方法有哪些?

工程反索赔通常包括工程质量反索赔、工程延误反索赔、工程保修反索赔和其他事项反索赔。 1、建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。 ...查看全文

工程索赔有哪些方式

一、工程索赔有哪些方式(一)因合同文件引起的索赔。工程实践中,合同文件的范围较广,种类繁多,其中最主要的文件是合同条件、技术规范说明等。一般来说,在索赔案例中,图纸和规范方面发生的问题较少,关于合同文件、工...查看全文

工程索赔有哪些方式

法律分析:根据《民法典》第七百八十八条,常见的工程索赔有:1.工期延期索赔,因为发包人未按合同要求提供施工条件,或者发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成的工期拖延,2.工期加速索赔,通常由于发包人或工...查看全文

工程索赔有哪些方式

法律分析:工程索赔方式一般包括:受害人一般有三方可以索赔,分别是工程质量索赔、工程进度索赔和工程保修款。其中,承包人、实际施工人员是共同被告,共同承担质量方面的连带责任。法律依据:《中华人民共和国民...查看全文

工程索赔有哪些方式

工程索赔的方式需要根据不同的方面来进行,比如发包人因为合同文件的组成部分而导致受损的,可以要求赔偿,有些工程施工过程中因为施工失误导致工期延长的,也可以要求赔偿,发包人因为工程价款有争议的,也可以进行索赔。...查看全文

工程索赔有哪些方式?

(一)因合同文件引起的索赔  工程实践中,合同文件的范围较广,种类繁多,其中最主要的文件是合同条件、技术规范说明等。一般来说,在索赔案例中,图纸和规范方面发生的问题较少,关于合同文件、工程量和价格等方面出现的问题较多。有关合同文件...查看全文

建筑工程索赔费用包括哪些

法律分析:一、人工费 对于索赔费用中的人工费部分而言,人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费...查看全文

工程索赔有哪些流程

根据《建设工程质量管理条例》第五十六条,工程索赔有以下流程:1、承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的...查看全文

工程索赔流程有哪些

处理施工单位的工程索赔纠纷,需要做好以下事情:1、要及时发现索赔机会;2、签商好合同协议;3、对口头变更指令要得到确认;4、及时发出索赔通知书;5、索赔事件论证要充足;...查看全文

常见的工程索赔方式有哪些

索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。常见的工程索赔有以下几...查看全文

工程索赔哪些可以索赔

法律分析:一、工程索赔哪些可以索赔工程索赔可以索赔的费用如下:1、人工费;2、设备费,可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式;3、材料费,索赔事项材料实际用量超过计划用量...查看全文

工伤索赔有哪些程序

法律分析:一、工伤报告程序;单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。二、工伤认定程序;由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序。三、工伤鉴定程序;工伤鉴定是在申...查看全文

工程索赔文件有哪些

工程索赔文件包括索赔信、索赔报告和附件。索赔信是承包商写给业主或代表的简短信函,要说明索赔事件、列举理由、提出索赔金额与理由。索赔报告是正文,要陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失之间的因果关系,说明索赔的合理合法性...查看全文

工程索赔常见有哪些

法律分析:索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。常见的工程索...查看全文

工程索赔有哪些分类

1.按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为:工期拖延索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;工程变更索赔;工程中止索赔;其他索赔(如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔)等。2.按合同类型分类。按合...查看全文

建设工程施工索赔都有哪些作用

法律分析:建设工程施工索赔的作用:有助于工程造价的合理确定;有助于对外开放和对外工程承包的开展;有助于双方更快地熟悉国际惯例;有助于促进双方加强内部管理、严格履行合同。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》...查看全文

可以采用哪些方法追索工程款

法律分析:一、施工企业要树立风险意识,从合同源头预防建设单位违约 施工企业在投标及签订合同时,一定要树立风险意识,在投标文件和施工合同中约定建设单位不验收工程、不接收工程、不接收或回复结算书、不签订结算定案的处理方式,并约定建设...查看全文

索要工程款的方法有哪些呢

1、在承包人施工过程中应当注意收集和保存与施工相关的书面凭证在很多情况下,这此证据是确定双方责任的重要证据,有的直接影响到工程款的数额。在施工过程收集这些证据有利于最大限度地维护自己的合法权益,从而避免出现自己吃哑巴亏...查看全文

推荐律师

马英凯

北京市-北京市-朝阳区

认证律师公司事务、公司事务

已服务144人次

热门法律问题