协议中的竣工日期怎样确定?

律师回答

法律解析:

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。

【法律依据】:

《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十五条 建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
协议中的竣工日期怎样确定?

律师解答: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

协议中的竣工日期怎样确定?

法律解析: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

合同中的竣工日期怎样确定

法律分析:工程合同中的竣工日期为:_x000D_ 1、建设工程已竣工,并验收合格的,竣工日期是竣工验收合格之日;_x000D_ 2、承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期是提交报告之日;_x000D_ 3、工...查看全文

如何认定工程协议中的竣工日期?

律师解答: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

如何认定工程协议中的竣工日期?

法律解析: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

如何认定工程协议中的竣工日期?

法律解析: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

怎样认定工程合同中的竣工日期

法律分析:法律规定工程合同中竣工日期的认定:_x000D_ (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日;_x000D_ (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报...查看全文

如何确定工程合同中的竣工日期?

工程合同中竣工日期的认定及相关法律规定:竣工验收合格即为竣工日期;如发包人延迟验收,以承包人提交验收报告日期为竣工日期;如发包人未经验收擅自使用,以转移占有日期为竣工日期。建筑工程竣工需符合质量标准、有完整资料和保修书,满足其他竣...查看全文

实际竣工日期怎么确定

一、竣工日期怎么确定以哪个文件为准 1、竣工日期的确定如下: (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日; (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日; (三)建设...查看全文

实际竣工日期怎么确定

根据施工合同约定的情况,如果合同中没有明确规定或者规定不清晰,将适用法定原则。根据法定原则,以下情况适用不同的竣工日期:(一)若建设工程经过竣工验收合格,则竣工日期为验收合格的日期;(二)若承包人已提交竣工验收报告,但发包人拖延验...查看全文

协议生效日期是怎样确定的?

律师解答: 1.依法成立的合同,原则上自成立时生效。2.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,在依照其规定办理批准、登记等手续后生效。对于这类合同,在法院审理案件过程中,一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的,或者...查看全文

怎样解读竣工日期?

我国法律规定,竣工日期是指建设工程合同约定的竣工日期,一般为实际竣工的日期。若经发包人要求修改后通过竣工验收,实际竣工日期为提交修改验收的日期。对于发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告的日期为竣工日期。...查看全文

工程开竣工日期如何确定

法律分析:工程开竣工日期如何确定:一般来讲承包人完成全部建设工作,经过建设监督和管理部门验收合格后,就是工程竣工日期;开工日期可以由建设合同约定日期。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十五条...查看全文

怎样确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日

法律分析: 按以下方式确定建设工程竣工日期:_x000D_ 1、工程验收合格的,以验收合格日为竣工日期;_x000D_ 2、承包人已提交验收报告而发包人拖延验收,以承包人提交报告日为竣工日期;_x000D_ 3、未验收时...查看全文

工程竣工日期应该怎样认定

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和...查看全文

如何确定建设工程的竣工日期的起算日?

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经...查看全文

确定建设工程竣工日期的相关规定

建设工程施工合同的主旨是明确发包方和承包方在完成商定的施工工程中的权利和义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,建设工程竣工日期的认定方法包括双方确认的日期、竣工验收合格的日期、承包人提交竣工...查看全文

竣工日期与竣工验收日期的差异

竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定,实际竣工日期为工程竣工验收通过并承包人提交竣工验收报告的日期。如果合同未明确约定,则适用法定原则。竣工验收日期是指项目竣工后进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣...查看全文

协议生效日期的效应是怎样确定的?

律师解答: 合同的生效原则上为要约承诺达成一致,合同成立,合同成立之时即生效。但当事人可以约定合同生效的时间,为附条件或者附期限的合同,此时合同的生效时间取决双方的约定或者约定条件的成就,条件成就或者期限届满合同生效。但是有的合同...查看全文

怎样办理竣工日期纠纷?

法律解析: 竣工日期纠纷的处理:一般竣工日期的确定包括双方确认竣工的日期;建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期等。因竣工日期引起的纠纷,首先双方可以协商确定,协商不了的,一方当事人可向法院提起诉讼。 【法律依据...查看全文