实际竣工日期怎么确定

律师回答
摘要:根据施工合同约定的情况,如果合同中没有明确规定或者规定不清晰,将适用法定原则。根据法定原则,以下情况适用不同的竣工日期:(一)若建设工程经过竣工验收合格,则竣工日期为验收合格的日期;(二)若承包人已提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,则竣工日期为承包人提交报告的日期;(三)若建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,则竣工日期为转移占有建设工程的日期。
如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则。
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
延伸阅读
建设工程完工时间的法律规定和争议解决
建设工程完工时间的法律规定和争议解决是指在建设工程项目中,确定工程的实际完工时间,并解决由此可能引发的争议和纠纷的法律规定和措施。根据相关法律法规和合同约定,建设工程完工时间的认定通常涉及工程实际竣工日期、验收程序和标准等因素。在实践中,可能会出现工期延误、验收标准争议等问题,需要依靠法律规定和争议解决机制来解决。相关法律规定包括建设工程法律法规、合同法等,争议解决机制包括仲裁、诉讼等。通过遵守法律规定,及时解决争议,可以保障建设工程项目的顺利进行,维护各方的合法权益。
结语:根据以上规定,建设工程完工时间的认定主要依据实际竣工日期、验收程序和标准等因素。在实践中,可能会出现工期延误、验收标准争议等问题,需要依靠法律规定和争议解决机制来解决。遵守法律规定,及时解决争议,可保障建设工程项目的顺利进行,维护各方的合法权益。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条
(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
实际竣工日期怎么确定

一、竣工日期怎么确定以哪个文件为准 1、竣工日期的确定如下: (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日; (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日; (三)建设...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

法律解析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有

律师分析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

律师解答: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

实际竣工日期的认定标准有?

法律解析: 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称司法解释一)第九条的规定,适用该条的前提是当事人对建设工程实际竣工日期有争议。 当事人对于实际竣工日期的认定方法有约定的,应以约定为准 如...查看全文

建设工程的实际竣工日期

法律分析:建设工程的实际竣工日期:竣工验收合格的,以验收合格之日为竣工日期;发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收发包人擅自使用的,以工程投入使用之日为竣工日期。法律依据:《《中...查看全文

实际交房之日怎么确定?

律师分析: 应当自每一买受人房屋交接之日起计算“90日”。1、合同直接约束当事人双方,开发商与每一买受人独立订立合同,独立交付房屋,应当自每户房屋交付之日起计算办证时限;2、房屋交接有先后,办证自然亦有先后,从每户房屋交接之日计算...查看全文

实际交房之日怎么确定

应当自每一买受人房屋交接之日起计算“90日”。1、合同直接约束当事人双方,开发商与每一买受人独立订立合同,独立交付房屋,应当自每户房屋交付之日起计算办证时限;2、房屋交接有先后,办证自然亦有先后,从每户房屋交接之日计算办证期限并未...查看全文

工程开竣工日期如何确定

法律分析:工程开竣工日期如何确定:一般来讲承包人完成全部建设工作,经过建设监督和管理部门验收合格后,就是工程竣工日期;开工日期可以由建设合同约定日期。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十五条...查看全文

协议中的竣工日期怎样确定?

律师解答: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

协议中的竣工日期怎样确定?

法律解析: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

协议中的竣工日期怎样确定?

法律解析: 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾...查看全文

合同中的竣工日期怎样确定

法律分析:工程合同中的竣工日期为:_x000D_ 1、建设工程已竣工,并验收合格的,竣工日期是竣工验收合格之日;_x000D_ 2、承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期是提交报告之日;_x000D_ 3、工...查看全文

工程竣工日期怎么认定

法律分析:工程竣工日期的认定:_x000D_ 1、双方确认竣工的日期;_x000D_ 2、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;_x000D_ 3、承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验...查看全文

工程竣工日期怎么认定

一、工程竣工日期应该怎么认定 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和...查看全文

竣工日期怎么确定以哪个文件为准?

律师分析: 一、工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。二、工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。 【法律依据】: 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷...查看全文

竣工日期怎么确定以哪个文件为准

一、竣工日期怎么确定以哪个文件为准      1、竣工日期的确定如下:    ...查看全文

竣工日期怎么确定以哪个文件为准

法律分析:竣工日期的确定如下:_x000D_ (一)建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应认定为竣工验收合格之日;_x000D_ (二)承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日;_x0...查看全文

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的怎么办理?

律师解答: 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工...查看全文

确定建设工程竣工日期的相关规定

建设工程施工合同的主旨是明确发包方和承包方在完成商定的施工工程中的权利和义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,建设工程竣工日期的认定方法包括双方确认的日期、竣工验收合格的日期、承包人提交竣工...查看全文