违约。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的就算违约，不过因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
《民法典》第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
卖方在二手房买卖中不配合网签是否违法？
律师回答
摘要：违约责任与不可抗力：根据《民法典》规定，当事人违约需承担继续履行、补救措施或赔偿责任。不可抗力可部分或全部免除责任，需及时通知对方并提供证明。但迟延履行后发生不可抗力不免除违约责任。
延伸阅读
卖方拒绝进行二手房网签是否构成违约行为？
根据相关法律规定，卖方在二手房买卖中拒绝进行网签可能构成违约行为。在二手房交易中，网签是一种重要的法律手续，旨在确保交易的合法性和安全性。如果卖方无故拒绝进行网签，可能违反了合同约定，并且可能导致交易无效。买方有权要求卖方履行合同义务，并可以寻求法律救济。然而，具体情况还需要考虑合同条款、当地法律和相关证据等因素。因此，建议在遇到此类问题时，及时咨询专业律师以获取具体的法律意见和解决方案。
根据相关法律规定，卖方在二手房买卖中拒绝进行网签可能构成违约行为。在二手房交易中，网签是一种重要的法律手续，旨在确保交易的合法性和安全性。如果卖方无故拒绝进行网签，可能违反了合同约定，并且可能导致交易无效。买方有权要求卖方履行合同义务，并可以寻求法律救济。然而，具体情况还需要考虑合同条款、当地法律和相关证据等因素。因此，建议在遇到此类问题时，及时咨询专业律师以获取具体的法律意见和解决方案。
结语：违约责任是指当事人一方不履行合同义务或者履行不符合约定时所应承担的责任。根据《民法典》的规定，当事人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。然而，当不可抗力因素导致无法履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的情况除外。在发生不可抗力情况后，当事人应及时通知对方以减轻可能造成的损失，并在合理期限内提供证明。需要注意的是，当事人迟延履行后发生不可抗力的情况下，并不免除其违约责任。因此，在处理违约问题时，建议及时寻求专业律师的法律意见以获取具体解决方案。
法律依据
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十一条 根据民法典第五百六十三条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。
法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的，解除权消灭。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第九条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十三条 商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：
逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的，解除权消灭。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第九条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十三条 商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：
逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
二手房买卖中卖方不配合网签是否违约
法律分析:二手房买卖中卖方不配合网签是违约。买方可以解除合同，要求卖方承担违约责任、向买方支付违约赔偿金；买方拒绝行使房屋买卖合同解除权的，可以要求卖方继续履行该合同；卖方因不可抗力不能配合网签的，应当免除其全部或部分的责...查看全文
二手房买卖中卖方不配合网签是否违约
违约。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的就算违约，不过因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见...查看全文
二手房买卖中卖方不配合网签是否构成违约
违约。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的就算违约，不过因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见...查看全文
二手房买卖中卖方不配合网签违约吗
法律分析:二手房买卖中卖方不配合网签违约，买方可以解除合同，要求卖方承担违约责任，向买方支付违约金、赔偿金等；买方拒绝行使房屋买卖合同解除权的，可以要求卖方继续履行该合同。法律依据:《《中华人民共和国民法典...查看全文
二手房买卖中卖方不配合网签算是违约吗
法律分析:二手房买卖中卖方不配合网签算是违约。买方可以解除合同，要求卖方承担违约责任、向买方支付违约赔偿金；买方拒绝行使房屋买卖合同解除权的，可以要求卖方继续履行该合同；卖方因不可抗力不能配合网签的，应当免除其全部或部分的...查看全文
二手房买卖中卖方不配合网签算违约吗
二手房买卖中，若卖方不与买方签网签，则属于违约。买方可解除合同，要求赔偿金；或要求卖方继续履行合同。若卖方因不可抗力无法签网签，则可以免责。...查看全文
二手房买卖未网签，是否违约？
二手房交易解除需备案，开发商预售房屋需备案，未备案解除属违约。《城市商品房预售管理办法》规定，开发商应与承购人签订预售合同，并在30日内备案。若开发商未备案，可受到警告、停止预售、吊销许可证等处罚。...查看全文
二手房交易时卖方不配合网签合法吗
违约。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的就算违约，不过因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力，是指不能预见...查看全文
二手房网签后卖方是否能违约？
房屋网签只是过户前的例行手续，不算正式买卖合同。如果只签网签且未约定定金，可毁约。如已收定金，不能违约，否则应双倍返还。...查看全文
二手房买卖若未签网签是否算违约？
二手房是没有买卖合同登记备案规定的，开发商预售房屋的时候，才需要对预售合同进行备案，所以因没有备案而解除二手房买卖合同是属于违约的。 怎样撤销交易中的二手房买卖网签 如果二手房买卖网签之后撤销的方式是当事人填写注销申请，通过房地产...查看全文
二手房买卖网签合同
二手房交易过程中签订房地产中介服务合同、房源信息公示、签订买卖合同、选择交易资金托管及银行等全部都将在网上进行。并且房屋交易过程中各个环节信息反馈、存量房房源信息、成交信息的查询和统计也都可以通过该系统和网站获得。这个线上过程就是...查看全文
二手房买卖是否需要网签
为了规范房地产市场，防止房产买卖乱象，无论是买卖新房还是二手房，都必须进行网签程序。网签制度是房屋管理部门设计的管理制度，旨在防止一房多卖和“捂盘”等不正当行为。根据最新规定，所有房产买卖都必须遵守网签程序，以便更好地管理房地产市...查看全文
二手房未办理网签卖方违约不配合法院是否可以判决强制网签
二手房买卖中，卖方不配合网签违约，买方可解除合同并要求赔偿；买方拒绝解除合同，可要求卖方继续履行；卖方因不可抗力不配合网签，可免除部分或全部责任。根据《民法典》第577条和第590条的规定，违约方需承担违约责任，不可抗力可免除部分...查看全文
民法典中二手房买卖合同网签前是否有效
二手房买卖合同网签前有效，网签不是合同生效要件，合同成立即具法律效力。房屋买卖合同可协商解除或依法解除，包括明示违约、迟延履行等情形。违约金无明确上限，不超过实际损失的30%，可请求法院或仲裁机构增减。超过30%可认定为过高。...查看全文
二手房网签后，卖方是否可以违约
这篇文章介绍了网签在房屋过户前的例行手续，如果只进行网签而未签订其他买卖合同或未约定是否收取定金，则15天后自动解除，同时如果在其他买卖合同上收取了定金，则卖方不得违约，否则应双倍返还已交付的定金。...查看全文
撤销二手房买卖网签的方法
二手房买卖网签可以单方撤销吗？如何撤销二手房买卖网签？双方在网签合同中约定了注销条件，并且双方签字认可时，双方应受此条件约束。网签撤销需双方协商同意，若协商不成，只能通过法院起诉解除网签合约。撤销过程包括填写注销申请表、提交相关材...查看全文
二手房买卖合同中买方违约处理方法
二手房买卖中，买方违约需承担违约责任，并根据合同要求继续交易或支付违约金。卖方可向法院提起诉讼，法院会根据买方提供的证据判决。对于双方签订的合同买方违约，应责令双方继续履行，并赔偿其他损失。确定房屋涨跌损失可参照市场成交价或通过专...查看全文
签了二手房买卖合同卖方违约不卖怎么处理
买卖二手房后，如果卖家反悔违反合同，买家可以按照合同约定要求赔偿，退回房款并赔偿，如果合同未约定或约定不明确，则可以到法院提起诉讼，要求卖家继续履行合同并赔偿或解除合同，退款及赔偿损失。...查看全文
签了二手房买卖合同卖方违约不卖怎么解决
买卖房屋后，卖家反悔违反合同约定，买家可以要求卖家承担违约责任，如退回房款和赔偿等。如果未约定违约责任或协商不达成一致，买家可以通过法院起诉，要求卖家履行合同和赔偿损失，或解除合同、退款和赔偿。...查看全文
签了二手房买卖合同卖方违约不卖怎样解决
二手房买卖中的违约问题及解决方法。买方遇到卖方违约可以解除合同并要求赔偿，也可以要求卖方继续履行合同。违约金应由双方协商确定，如不一致可请求法院或仲裁机构调整。常见的违约情形包括卖方将房屋卖给第三人、要求提高房价办理过户以及卖方反...查看全文
推荐律师
王源
北京市-北京市-朝阳区
专职律师婚姻家庭、婚姻家庭
已服务139人次
热门法律问题
