如何在工期方面申请延长?

律师回答
摘要:建工企业申请工期延期应事先约定并确认,即使未取得签证确认,只要能证明按合同约定申请延期且符合合同约定,法院将支持延期主张。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,当事人约定未在期限内提出延期申请视为不延期,但发包人同意延期或承包人提出合理抗辩除外。
2022年建工企业如何申请工期延期呢
2020年建工企业申请工期延期应当事前约定并经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》
第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
延伸阅读
延长工期申请的具体步骤和要点
延长工期申请的具体步骤和要点需要注意以下几个方面。首先,确保及时向相关方面提交书面申请,说明延期的原因和具体时间。其次,提供充分的证据支持,例如工作进展报告、相关文件和合同等。同时,与相关方面进行沟通和协商,明确双方的期望和条件。此外,合理安排工期延长所需的资源和预算,并与相关方面进行协调。最后,及时跟进申请进展,保持良好的沟通和合作关系。总之,延长工期申请需要细致的计划和准备,确保申请的合法性和可行性,以达到双方的共同利益。
结语:建工企业申请工期延期需遵循一定程序。应提前与发包人或监理人协商,并通过签证等方式确认延期事宜。即使未获确认,如能证明按合同规定及时申请延期且符合合同约定,法院仍会支持承包人主张工期顺延。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》,当事人约定未及时申请工期顺延的,可按约定处理,但发包人同意延期或承包人提出合理抗辩的除外。申请工期延期时,应及时提交书面申请,说明原因、时间,并提供充分的证据支持。同时,与相关方面沟通、协商,明确期望和条件,合理安排资源和预算。跟进申请进展,保持良好的沟通和合作关系,确保申请的合法性和可行性,实现双方共同利益。
法律依据
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
如何申请延长停工留薪期?

律师分析: 一般情况下,停工留薪期满,如果工伤职工不能恢复工作需要继续治疗的,可以向用人单位所在地的市劳动能力鉴定委员会申请延长停工留薪期,由劳动能力鉴定委员会对工伤职工是否应该延长及延长停工留薪期的具体期限进行确认,各地对延长停...查看全文

工人在工伤停工留薪期满后,如何申请延长?

工伤停工留薪期满后,如需延长停工期限应提前申请,并提供相关证明。停工留薪期一般不超过12个月,但严重伤情或特殊情况可适当延长。停工期满后仍无法上班的,可向劳动能力鉴定委员会申请延长停工期限,延长不得超过12个月。在停工留薪期内,原...查看全文

工伤停工留薪期满如何申请延长

法律分析:工伤停工留薪期满申请延长的方式:工伤人员因伤情严重或者情况特殊,要求延长停工留薪期的,应当在停工留薪期满前15日内,向所在单位提出书面申请,并提供治疗工伤的医疗机构的诊断证明和《延长停工留薪期申请表》、《工伤认定...查看全文

如何延长工伤申报期限

法律分析:一、如何延长工伤申报期限可以延长工伤申报期限的情形是比较多的,例如出现不可抗力因素、用人单位原因造成无法申报、是否存在劳动关系申请仲裁等《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》...查看全文

工伤保险延期如何申请?

律师分析: 建筑企业承建的工程延长施工期限的,缴费单位必须提前30天填写《建筑业企业工程延期申请表》向保险关系股申报备案,申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。 【法律依据】: 《工伤保险条例》 第二条 中华人民共...查看全文

业主在工程延期后如何申请赔偿?

工程延期后业主可申请索赔,依据《中华人民共和国民法典》第577条和第584条规定,业主可主张违约赔偿。建筑工程逾期交付,承包方应承担违约责任,包括支付违约金、利息和赔偿损失等。承包人还有责任按时进入施工现场、保质量、接受发包人监督...查看全文

建工企业如何申请工期顺延

法律分析:建工企业申请工期顺延应由承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。法律依据:《《中华人民共和国民法典》...查看全文

如何在规定时间内申请工伤保险工期延期?

工伤保险延期申请需向劳动保障部门提出书面申请,填写延期申请表格。单位应在事故发生后30天内提出认定申请,可适当延长。单位未提出申请的,职工可在1年内直接向劳动保障部门申请认定。根据法规,若需司法机关或行政部门结论支持的认定决定,可...查看全文

如何在网上申请居住证延期

居住证是很多在外工作的人需要必备的证件之一,但是,居住证一般有一定的有效期限。如果,居住证过期了,可能会带来一些不便。为了便民工作的开展,居住证可以申请延期。那么,居住证如何申请延期呢?能否在网上申请延期? 一、网上怎么申请居住...查看全文

如何申请延期纳税

纳税人因有下列情形之一,不能按期缴纳税款的,可以在法律、法规或税务机关按照法律、法规确定的期限内提出申请延期缴纳税款:1、因不可抗力,导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的;2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会...查看全文

工伤停工留薪时间如何申请延长

工伤职工申请延长停工留薪期,应在用人单位告知的期限内向用人单位递交书面申请,并提交协议医疗机构出具的病情证明,经用人单位同意后,延长停工留薪期。用人单位对工伤职工申请延长停工留薪期有异议的,由用人单位向统筹地区劳动能力鉴定委员会提...查看全文

申请延期审理最长延期多长时间?

律师解答: 法律对延期审理可以延长多少天没有明文的规定,一般由法院自行决定的,但一般不会超过案件法定审结的期限,即适用普通程序的案件,由本院院长批准,可延长六个月,如还需要延长的,需报请上级人民法院批准;适用简易程序审理案件,应在...查看全文

网贷逾期如何申请延期?

一、网贷可以协商延期还款吗1、网贷没有逾期,用户可以主动协商延期还款。协商还款一般是发生在逾期之后,而没有逾期用户可以申请延期还款,至于能否延期成功,则要以网贷机构的答复为准。一般没有特殊情况,网贷机构不会同意用户延期还款,协商失...查看全文

在微信上如何申请居住证延期

第一步要做的是实名注册。方法是在公众号主页面点击办事大厅—用户中心—用户注册。在身份认证页面填写个人信息。提交该认证后,大约1个小时内将收到认证结果。 第二步,关注居住证申领人的房屋地址。关注房屋地址有两种方法:一是扫一扫所在房屋...查看全文

工期延长如何索赔

当工程因不可抗拒的因素造成延误时,我们都可以索赔工期。工期延长如何索赔?如果有相关的法律知识不了解的,不知道怎么做的时候,以下就是我整理的相关内容,听听给出的具体意见。工期延长如何索赔...查看全文

工期延长如何索赔

法律分析:工期延长可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔,造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不得超过实际损失的30%。法律依据...查看全文

如何申请单方面申请离婚?

律师分析: 一方可以单方面起诉离婚,但不能独自去民政局申请离婚,可以通过诉讼的方式解除婚姻关系。夫妻感情破裂或一方存在赌博等恶习的,另一方可以向对方户籍所在地或者经常居住地起诉离婚,经法定调解无效,一方坚持离婚的,法院可能会判决离...查看全文

如何申请单方面申请离婚

法律分析:一方可以单方面起诉离婚,但不能独自去民政局申请离婚,可以通过诉讼的方式解除婚姻关系。夫妻感情破裂或一方存在赌博等恶习的,另一方可以向对方户籍所在地或者经常居住地起诉离婚,经法定调解无效,一方坚持离婚的,法院可能会...查看全文

如何申请单方面申请离婚

一方可以单方面起诉离婚,但不能独自去民政局申请离婚,可以通过诉讼的方式解除婚姻关系。夫妻感情破裂或一方存在赌博等恶习的,另一方可以向对方户籍所在地或者经常居住地起诉离婚,经法定调解无效,一方坚持离婚的,法院可能会判决离婚。...查看全文

建筑工程工伤保险延期如何申请?

律师分析: 建筑企业承建的工程延长施工期限的,缴费单位必须提前30天填写《建筑业企业工程延期申请表》向保险关系股申报备案,申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。 【法律依据】: 《工伤保险条例》 第十七条 职工发生...查看全文