政府要求停工是否可以要求政府赔偿并有哪些条件

律师回答

如果政府要求停工是出于维护公共利益或履行职责的正当原因,在法律上一般不承担赔偿责任。例如,政府为了进行重大公共建设工程或应对突发事件需要暂时停工,这些都是出于公共利益和社会安全方面的考虑,而不是政府故意损害民众利益所致,因此民众不能要求政府进行赔偿。

但是,如果政府的要求停工行为违反了相关法律规定,导致企业或群众遭受实际经济损失,那么相关单位或个人有权要求政府进行赔偿。例如,政府没有按照规定程序通知企业停工,导致企业不能正常生产经营,造成了实际经济损失,企业可以通过法律途径向政府追究责任并要求赔偿。

总之,政府要求停工是否应该承担赔偿责任需要具体情况具体分析,需要综合考虑政府的行为是否合法、是否符合正当原因以及是否造成了实际经济损失等因素,不能简单地做出一概而论的结论。

停工令是什么政府部门发的?

停工令是由政府的相关部门发出的,通常是由劳动局、安全监管部门、环境保护部门等部门发出。具体由哪个部门发出停工令,取决于停工令所涉及的问题,例如劳动安全、环境污染等。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
政府要求停工,能找政府赔偿吗

如果政府要求停工是出于维护公共利益或履行职责的正当原因,在法律上一般不承担赔偿责任。例如,政府为了进行重大公共建设工程或应对突发事件需要暂时停工,这些都是出于公共利益和社会安全方面的考虑,而不是政府故意损害民众利益所致,因此民众不...查看全文

政府违法拆迁是否要求行政赔偿

法律分析:政府违法拆迁可以要求行政赔偿政府违法拆迁造成被拆迁人财产损失的应当承担赔偿责任,按照被侵害财产的标的物价值以及附着在该标的物上的其他价值损失进行民事赔偿或行政赔偿。法律依据:《《中华人民共和国国家...查看全文

政府要求补偿标准及停工处理

本文讲述了由于房屋征收而造成的停产停业损失的赔偿问题。具体数额会根据房屋被征收前的经济效益、停产停业时间以及所造成的损失等因素来确定。在拆迁方面,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定,被征收人应得到房屋价值的补偿、搬迁费、过...查看全文

政府是否可以要求撤销行政协议

政府如果存在欺诈、胁迫、显失公平、重大误解情形的可以要求撤销行政协议。当事人有权提起诉讼,人民法院经审理认为符合法律规定可撤销情形的,可以依法判决撤销该协议。 政府可否要求撤销行政协议 政府可以要求撤销行政协议。行政协议是政府和行...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗?

律师分析: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗?

法律解析: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工算不可抗因素嘛?

律师解答: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗

律师分析:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象...查看全文

哪些政府信息要求公开?

法律解析: 1、政府信息公开是指国家行政机关和法律、法规以及规章授权和委托的组织,在行使国家行政管理职权的过程中,通过法定形式和程序,主动将政府信息向社会公众或依申请而向特定的个人或组织公开的制度。 2、需要公开的信息一定是和民众...查看全文

哪些政府信息要求公开?

律师解答: 1、政府信息公开是指国家行政机关和法律、法规以及规章授权和委托的组织,在行使国家行政管理职权的过程中,通过法定形式和程序,主动将政府信息向社会公众或依申请而向特定的个人或组织公开的制度。 2、需要公开的信息一定是和民众...查看全文

政府采购要求

进行政府采购有什么要求 依据我国相关法律的规定,政府进行集中采购的,采购的要求包括符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好等。 《中华人民共和国政府采购法》 第十七条集中采购机构进行政府采购活动,应当符合...查看全文

政府对政府采购的招投标资质有哪些要求

政府采购物资或劳务时需要对提供物资或劳务的公司进行资质审查,以确保后续相关工程的质量安全和完善。而企业需要满足政府采购的招投标资质,才能参与政府招投标。那么政府对政府采购的招投标资质有哪些要求呢?以下由我为您一一解答,希望对您有所...查看全文

政府对政府采购的招投标资质有哪些要求

政府采购的招投标资质要求及政府采购组织形式。供应商需具备独立承担民事责任能力、商业信誉、财务制度、设备和专业技术能力、良好纳税和社保记录,无重大违法记录等条件。政府采购可采用集中、分散或半集中半分散模式,其中集中采购占较大比重。参...查看全文

政府可否要求撤销行政协议

政府如有欺诈、胁迫、不公平、严重误解等情况,可要求撤销行政协议。当事人可以提起诉讼,经法院审理符合法律规定的情形,可判决撤销该协议。...查看全文

政府可否要求撤销行政合同?

法律解析: 政府可以要求撤销行政协议。行政协议是政府和行政相对人签订的协议,其本质上属于合同,因此,政府在该协议符合撤销条件时可以依法撤销该协议。 下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销: (一)因重大误解订...查看全文

政府可否要求撤销行政协议

政府如有欺诈、胁迫、显失公平、重大误解情况,可以要求撤销行政协议。当事人有权提起诉讼,人民法院审理后认为符合法律规定的撤销情况,可以判决撤销该协议。...查看全文

政府可否要求撤销行政合同?

律师解答: 政府可以要求撤销行政协议。行政协议是政府和行政相对人签订的协议,其本质上属于合同,因此,政府在该协议符合撤销条件时可以依法撤销该协议。 下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销: (一)因重大误解订...查看全文

政府欠钱可以要求偿还吗,法律有哪些规定

政府欠钱可以要求偿还,当事人可以保留相关的证据,在必要的时候提起诉讼。起诉的法定条件包括:原告要与案件有直接利害关系,要有明确的被告,要有具体的诉讼请求及事实和理由等。...查看全文

政府要求企业关停,员工申请补偿样?

律师分析: 根据劳动法,公司倒闭,应按规定给予员工解除合同补偿金,标准为:工作满一年的给一个月补偿金(月平均工资),如果做了十年,应该给十个月补偿金 。 根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》劳动关系...查看全文

政府要求停工导致延期交房的?

律师分析: 根据我国《合同法》规定,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行的,对方可以解除合同。最高人民法院《商品房买卖合同纠纷解释》对“合理期限”进行了明确,该解释规定,出卖人迟延交付房屋,经催告后在三个月的合...查看全文