政府要求停工,能找政府赔偿吗

律师回答

如果政府要求停工是出于维护公共利益或履行职责的正当原因,在法律上一般不承担赔偿责任。例如,政府为了进行重大公共建设工程或应对突发事件需要暂时停工,这些都是出于公共利益和社会安全方面的考虑,而不是政府故意损害民众利益所致,因此民众不能要求政府进行赔偿。

但是,如果政府的要求停工行为违反了相关法律规定,导致企业或群众遭受实际经济损失,那么相关单位或个人有权要求政府进行赔偿。例如,政府没有按照规定程序通知企业停工,导致企业不能正常生产经营,造成了实际经济损失,企业可以通过法律途径向政府追究责任并要求赔偿。

总之,政府要求停工是否应该承担赔偿责任需要具体情况具体分析,需要综合考虑政府的行为是否合法、是否符合正当原因以及是否造成了实际经济损失等因素,不能简单地做出一概而论的结论。

停工令是什么政府部门发的?

停工令是由政府的相关部门发出的,通常是由劳动局、安全监管部门、环境保护部门等部门发出。具体由哪个部门发出停工令,取决于停工令所涉及的问题,例如劳动安全、环境污染等。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
政府要求停工是否可以要求政府赔偿并有哪些条件

如果政府要求停工是出于维护公共利益或履行职责的正当原因,在法律上一般不承担赔偿责任。例如,政府为了进行重大公共建设工程或应对突发事件需要暂时停工,这些都是出于公共利益和社会安全方面的考虑,而不是政府故意损害民众利益所致,因此民众不...查看全文

政府要求补偿标准及停工处理

本文讲述了由于房屋征收而造成的停产停业损失的赔偿问题。具体数额会根据房屋被征收前的经济效益、停产停业时间以及所造成的损失等因素来确定。在拆迁方面,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定,被征收人应得到房屋价值的补偿、搬迁费、过...查看全文

政府赔偿?

律师分析: 不能一概而论,而要看具体情形,关键在于政府的身份,究竟是民事主体还是行政主体。 一、如果政府是民事主体的 比如,政府(工作人员)到商店采购电脑而没有依约及时支付货款的,此时,公民与政府是平等的民事主体,公民可以依据《民...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗?

律师分析: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗?

法律解析: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工算不可抗因素吗

律师分析:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象...查看全文

疫情停工政府有补偿吗

疫情停工,政府不会赔偿企业,但会推出相关政策给予资助。县级以上地方政府负责本行政区域内传染病预防、控制、监督的日常经费。...查看全文

政府要求企业关停,员工申请补偿样?

律师分析: 根据劳动法,公司倒闭,应按规定给予员工解除合同补偿金,标准为:工作满一年的给一个月补偿金(月平均工资),如果做了十年,应该给十个月补偿金 。 根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)》劳动关系...查看全文

政府关停企业赔偿规定?

法律解析: 政府关停企业应按照劳动者工龄支付经济补偿金。企业按政府要求关停,用人单位解除劳动合同是合法的用人单位应当按照劳动者在该单位的已工作年限支付经济补偿金,每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一...查看全文

政府关停企业赔偿标准?

律师分析: 政府关停企业应按照劳动者工龄支付经济补偿金。企业按政府要求关停,用人单位解除劳动合同是合法的用人单位应当按照劳动者在该单位的已工作年限支付经济补偿金,每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一...查看全文

政府关停企业赔偿规定?

律师解答: 政府关停企业应按照劳动者工龄支付经济补偿金。企业按政府要求关停,用人单位解除劳动合同是合法的用人单位应当按照劳动者在该单位的已工作年限支付经济补偿金,每满一年补偿一个月工资,不满半年补偿半个月工资,满半年不满一年补偿一...查看全文

政府违法拆迁是否要求行政赔偿

法律分析:政府违法拆迁可以要求行政赔偿政府违法拆迁造成被拆迁人财产损失的应当承担赔偿责任,按照被侵害财产的标的物价值以及附着在该标的物上的其他价值损失进行民事赔偿或行政赔偿。法律依据:《《中华人民共和国国家...查看全文

政府要求停工算不可抗因素嘛?

律师解答: 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ; 所谓不可抗力,是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括某些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和某些社会现象(如战...查看全文

政府要求停工导致延期交房的?

律师分析: 根据我国《合同法》规定,当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行的,对方可以解除合同。最高人民法院《商品房买卖合同纠纷解释》对“合理期限”进行了明确,该解释规定,出卖人迟延交付房屋,经催告后在三个月的合...查看全文

政府赔偿款要交税吗

申请国家赔偿的赔偿金无需缴纳税款,受害人不需要向税务机关交纳税款。这是因为赔偿金是对受害人的弥补,要求受害人将其中一部分以税款形式归还国库将背离国家赔偿的原则和宗旨。...查看全文

政府采购要求

进行政府采购有什么要求 依据我国相关法律的规定,政府进行集中采购的,采购的要求包括符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好等。 《中华人民共和国政府采购法》 第十七条集中采购机构进行政府采购活动,应当符合...查看全文

政府关停企业职工补偿?

律师分析: 企业关停代表着企业不会再运营,但对于此行为不代表着员工的工资可以不用结,经济补偿不用支付,这些都是需要由用人单位来进行承担的,具体的赔偿金额就要由双方来进行协商,这样才能更好的保障双方不会因此而引起各种纠纷。 【法律...查看全文

政府工伤赔偿标准

国家对工伤伤残赔偿标准如下:一至六级伤残可领取一次性伤残补助金,金额分别为27、25、23、21、18、16个月本人工资,并可领取伤残津贴。五至十级伤残可领取一次性伤残补助金,金额分别为18、16、13、11、9、7个月本人工资,...查看全文

政府要求工厂搬迁会给补偿吗

任何原因拆迁您的合法的厂房,都应当对被拆迁人给予公平、合理的补偿。工厂拆迁补偿的具体金额应综合评估工厂的价值及损失情况来确定。主要的补偿有几个方面:第1、土地的补偿。厂房建设的土地其权属是企业自己所有的,根据土地实际性质评估其价值...查看全文

关停企业后政府如何赔偿

本文讲述了停产停业损失补偿的标准以及拆迁补偿费用。停产停业所带来的损失主要针对直接经济损失,包括利润损失和搬迁费用。拆迁补偿费用包括搬迁前期费用、停工费用、机器设备调试修复费用以及物资的拆卸、包装和运输费用等。具体补偿标准由各地制...查看全文