工程索赔的日期应该从什么时候开始算起?

律师回答

工程索赔日期分以下情况计算:

(1)延期发出图纸引起的索赔。接到中标通知书后28天之内,中标施工企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且进行技术交底。如果在28天之内未收到施工图纸及其相关资料,作为施工企业应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔。相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。

(2)恶劣的气候条件导致的索赔。它分为工程损失索赔及工期索赔。

(3)工程变更导致的索赔。

计算方法:施工企业收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

(4)有经验的承包商不可预见引起的索赔。

计算方法:在承包商未能预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

(5)由外部环境而引起的索赔。由于外部环境影响(如

征地拆迁

、施工条件、用地的使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日,经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及施工机械停滞费用索赔。

(6)监理工程师指令导致的索赔。以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。

(7)其他原因导致的施工企业索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

退税什么时候开始

退税的办理时间为3月1日至6月30日。在中国境内无住所的纳税人在3月1日前离境的,可以在离境前办理。居民个人需要汇总上年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额,计算本年度最终应纳税额,再减去上年度已预缴税额,得出本年度应退税额,向税务机关申报并办理退税。

合同履行期从什么时候开始

合同履行期开始的时间由当事人约定,如果当事人没有约定的,可以协商后达成补充协议进行补充。如果当事人无法就履行时间达成补充协议的,可以按照合同有关条款或者交易习惯确定。

合同履行期从什么时候开始

合同履行期的开始时间,双方应当在合同中自行约定。约定了履行期限的,双方需要在规定时间内履行合同;履行期限不明确的,双方可以协议补充以及履行合同地点的确立等内容。

双方签订的合同从什么时候开始成立?

双方签订的合同一般从承诺生效的时候开始成立。当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。属于实践合同的,自交付一定物品时成立,例如保管合同自保管物交付时成立。

合同履行期什么时候开始

合同履行期开始的时间由当事人约定,如果当事人没有约定的,可以在协商后达成补充协议进行补充。如果当事人无法就履行期开始的时间达成补充协议的,可以按照合同有关条款或者交易习惯确定。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程保质期从什么时候开始起算

工程质保期从什么时候算起 根据《质量管理条例》的相关规定,工程质保期是从工程竣工日起开始计算的,工程质保期内,只要工程质量出现问题,都是可以得到免费保修的,对于拒不履行相关职责的,是需要承担相应的责任。具体如下所述: 《建设工程...查看全文

开始计算的日期是从什么时候?

本文介绍了民法中期间的计算方式,包括按月、按日、按年计算期间,以及以小时计算期间的起始计算日期和最后计算日期的规定。还涉及离婚判决书和支票有效期的计算方式。...查看全文

产权日期从什么时候开始算

房屋产权年限从啥时候开始算 房屋产权年限一般是从开发商取得土地使用权之日起计算。土地使用权期限届满时也就是房屋产权到期,此时可以申请续期,支付土地出让金。没有申请续期的,国家会收回土地。 劳动合同开始日期是从入职时间开始吗,入职时...查看全文

判刑日期从什么时候开始算

法律分析:判刑时间从判决执行之日起计算。 法律依据 根据《刑法》第四十一条规定,管制的刑期,从判决执行之日起计算; 判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期二日。根据《刑法》第四十四条规定,拘役的刑期,从判决执行之日起计算; 判决...查看全文

侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

侦查羁押期限的起算日是从逮捕之日起开始算。侦查羁押的期限一般不超过二个月;案情复杂、期满不能终结的,经上级人民检察院批准后可延长一个月;而案情重大复杂的,可再延长二个月;对可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,期满不能侦查终结的,可继续...查看全文

侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

法律解析: 侦查羁押期限的起算日是从逮捕之日起开始算。侦查羁押的期限一般不超过二个月;案情复杂、期满不能终结的,经上级人民检察院批准后可延长一个月;而案情重大复杂的,可再延长二个月;对可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,期满不能侦查终...查看全文

侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

逮捕之日起算,先前的拘留不算。在侦查阶段,羁押分拘留和逮捕两种形式,其中拘留又分为公安机关侦查案件和检察机关自侦案件两种情况。公安机关侦查案件:羁押期限为十四日。这十四日包括:对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,...查看全文

侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算

法律分析:侦查羁押期限的起算日是从逮捕之日起开始算。侦查羁押的期限一般不超过二个月;案情复杂、期满不能终结的,经上级人民检察院批准后可延长一个月;而案情重大复杂的,可再延长二个月;对可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,期满不能...查看全文

侦查羁押期限的起算日从什么时候开始算?

律师分析: 侦查羁押期限的起算日是从逮捕之日起开始算。侦查羁押的期限一般不超过二个月;案情复杂、期满不能终结的,经上级人民检察院批准后可延长一个月;而案情重大复杂的,可再延长二个月;对可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,期满不能侦查终...查看全文

医疗期从什么时候开始算起的??

律师解答: 在中国,劳动者因病或者意外导致不能工作时,享受医疗期待遇,但是医疗期的具体时间长度和计算方式不同于带薪休假时间的计算方式。根据《中华人民共和国劳动法》规定,医疗期的起始时间是以“患病或者发生意外事故之日”为起点计算的。...查看全文

医疗期从什么时候开始算起的?

律师分析: 在中国,劳动者因病或者意外导致不能工作时,享受医疗期待遇,但是医疗期的具体时间长度和计算方式不同于带薪休假时间的计算方式。根据《中华人民共和国劳动法》规定,医疗期的起始时间是以“患病或者发生意外事故之日”为起点计算的。...查看全文

医疗期从什么时候开始算起的??

法律解析: 在中国,劳动者因病或者意外导致不能工作时,享受医疗期待遇,但是医疗期的具体时间长度和计算方式不同于带薪休假时间的计算方式。根据《中华人民共和国劳动法》规定,医疗期的起始时间是以“患病或者发生意外事故之日”为起点计算的。...查看全文

工程保修期从什么时候开始计算

工程质保期从什么时候算起 根据《质量管理条例》的相关规定,工程质保期是从工程竣工日起开始计算的,工程质保期内,只要工程质量出现问题,都是可以得到免费保修的,对于拒不履行相关职责的,是需要承担相应的责任。具体如下所述: 《建设工程...查看全文

工程保修期从什么时候开始计算

根据相关规定,建筑工程的保修期从工程竣工日开始计算。对于房屋建筑工程而言,保修期则是从工程竣工验收合格之日起计算。所谓工程竣工合格之日,是指在完成现场验收后,经由建设单位、设计、施工、设备供应单位以及工程质量监督等部门的共同签证,...查看全文

刑事拘留日期从什么时候开始算?

律师分析: 刑事拘留时间从拘留之时起算。刑事诉讼中的拘留是指执法机关在一定的紧急情况下,对现行犯或重大嫌疑分子,临时限制其人身自由的一种强制措施,又称刑事拘留。 【法律依据】: 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第八十五条 公安机关...查看全文

建设工程质量的保修期从什么时候开始起算

建设工程保修期的起算时间根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,以参加竣工验收各方正式签署验收合格报告之日为起算时间。若无法正常竣工验收,可结合最高人民法院的解释来推定起算时间,如承包人已提交竣工验收报告...查看全文

建设工程质量的保修期从什么时候开始算起

建设工程的质保期,自竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定。法律规定国务院的《建设工程质量管理条例》第三十二条规定:施工单位对...查看全文

建设工程质量的保修期从什么时候开始算起?

法律分析:一、建设工程质量的保修期从什么时候开始算起?建设工程的质保期,自竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。国务院的《建设工程质量管理条例》第...查看全文

建设工程质量的保修期从什么时候开始算起

法律分析:一、建设工程质量的保修期从什么时候开始算起建设工程的质保期,自竣工验收合格之日起计算。建设工程保修期建设工程保修期是指在正常使用条件下,建设工期的最低保修期限。国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定。法...查看全文

建设工程质量的保修期从什么时候开始起算

法律解析: 以参加竣工验收各方正式签署验收合格报告之日为保修期的起算时间。 【法律依据】: 《建设工程质量管理条例》 第四十条 建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。 《房屋建筑工程质量保修办法》 第八条 房屋建筑工程保修...查看全文