在建工程暂停施工如何索赔-法律问答|晖律网

一、在建工程暂停施工如何索赔
1.停工索赔，应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，
2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。
3.停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。
二、违章建筑的工程劳务纠纷管辖地是哪里
《民事诉讼法》第二十一条规定：对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。
根据《民事诉讼法》解释第十八条的规定，确定合同履行地法院管辖时，分三个层面处理。
1、当事人在合同中对合同履行地点有约定的，则按照约定确定合同履行地，从而确定合同履行的管辖法院，除该条第三款规定情形外，不考虑该合同是否已经实际履行以及实际履行地点是否与约定的不同。
2、如果当事人在合同中对履行地点没有约定或者约定不明确的，则按照合同纠纷中争议标的的种类来分别确定合同履行地。具体分为三种情形：一是争议的标的是给付货币的，则以接收货币一方的所在地为合同履行地;二是争议标的为交付不动产的，以不动产所在地作为合同的履行地;三是争议标的为前述给付货币和交付不动产之外的其他标的的，如动产、财产权利的交付等，则以履行义务一方的所在地为合同履行地。
3、《民事诉讼法》解释规定了按照合同履行地确定管辖法院的两种特例。一是当事人虽然在合同中约定了履行地，但没有实际履行，且当事人住所地都不在合同中约定的履行地点的，则直接由被告住所地人民法院管辖，不再适用合同履行地确定管辖法院;二是当事人在合同中没有约定履行地点或者约定不明的，即时结清的合同，则直接以实际交易行为地为合同履行地。
所以，工程劳务纠纷向法院提起的诉讼，应该由工程所在地(即合同履行地)法院管辖。劳务合同履行地不明确的，由用人单位所在地的基层人民法院管辖。

在建工程暂停施工如何索赔

问在建工程暂停施工时如何索赔？

问工程停工如何索赔

问工程缓建临时设施如何索赔

问工程缓建临时设施如何索赔？

问建筑工程停工索赔规定

问项目停工工程款如何索赔

问项目停工工程款如何索赔？

问工程暂停是否属于可索赔工期

问工程停工索赔

问工程量减小施工方如何索赔

问建筑工程停工索赔的处理原则？

问建筑工程停工承包人怎么索赔

问工程未施工两年，如何进行索赔？

问施工单位工程量减少如何索赔

问施工索赔流程？

问建设施工协议解除后如何索赔？

问建筑施工合同解除后如何索赔

问建筑施工资质解除后, 如何索赔

问建设施工合同解除后如何索赔

问因发包人造成工程停工如何索赔

推荐律师

张金荣