一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么?
1.按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务，如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益，所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的，但是也不能完全按照合同以及相关协议，还是应该做到具体问题具体分析。
2.造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任，事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工，建设方是没有责任的，更不会对此做出相关的赔偿。
3.停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函，以这些作为事实的依据，如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认，当然建设方也应该在工程施工的过程中，收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数、机械设备的停滞等情况做好详细的记录。如果发生停工事件的时候以此作为依据现场有效证明文件对于停工事件来说是非常重要的依据如果缺乏相关的证明资料会给相应赔偿带来很多不便甚至无法获得赔偿。
二、工程停工索赔的处理依据是什么?
出现类似以上停工情况后应该以事前签订的合同或相关的法律法规为主要依据，因为合同中一般会列明相关问题的条款或相关的法律法规，有相应要求再以此作为费用计算以及谈判的根据。具体来说主要是以下几方面：先要提供造成停工原因的有效证明文件，再判定出事情发生的主要责任方，然后根据合同条款及相应资料确定停工天数、人工材料、机械等损失数量及计价准则。
建筑工程停工索赔的处理原则？
律师回答
摘要：建筑工程停工索赔的处理原则是按照双方签订的施工合同中的规定实事求是地计算损失，并根据责任方和有效证明文件确定停工费用。处理依据主要是事前签订的合同或相关的法律法规，包括提供有效证明文件、确定责任方和损失数量等。
延伸阅读
结语：根据以上情况，建筑工程停工索赔的处理原则应遵循施工合同的约定，实事求是计算损失，并进行具体问题具体分析。停工责任应明确主次责任，不一定全由建设单位承担责任。停工费用计算应依据现场有效文件签证和相关信函，并做详细记录以作为赔偿依据。工程停工索赔的处理依据应以事前签订的合同和相关法律法规为主要依据，包括提供停工原因的有效证明文件、判定责任方、确定损失数量及计价准则等。
法律依据
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十九条 负责颁发建筑工程施工许可证的部门及其工作人员对不符合施工条件的建筑工程颁发施工许可证的，负责工程质量监督检查或者竣工验收的部门及其工作人员对不合格的建筑工程出具质量合格文件或者按合格工程验收的，由上级机关责令改正，对责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成损失的，由该部门承担相应的赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
中华人民共和国建筑法（2019修正）：第七章 法 律 责 任 第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
建筑工程停工索赔规定
建筑工程停工索赔的处理原则是按照双方签订的施工合同中的条款来计算损失，并根据实际情况进行具体分析。责任方需明确主次责任，并依据现场有效的文件签证和相关信函来计算停工费用。停工索赔的处理依据是事前签订的合同或相关法律法规，其中包括提...查看全文
建筑工程质量问题处理原则
本文讲述了工程质量纠纷的维权方式。首先，双方可以通过第三方对工程质量进行鉴定，并根据鉴定结果协商解决。如果无法协商，则可以提起民事诉讼。此外，也可以不经过协商直接提起民事诉讼。...查看全文
建筑工程不可抗力索赔原则是什么？
法律分析：根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》，具体如下：因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。...查看全文
建筑工程不可抗力索赔原则是什么？
律师分析： 因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。 【法律依据】...查看全文
建筑工程不可抗力索赔原则是什么
法律解析： 因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。 【法律依据】...查看全文
建筑工程不可抗力索赔原则是什么？
法律分析：根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》，具体如下： 因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1...查看全文
建筑工程停工承包人怎么索赔
法律分析:建筑工程停工承包人索赔应当向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。法律依据:《民法典...查看全文
工程索赔处理原则与实践
工程索赔的处理原则是以合同为依据，及时、合理处理索赔，注意资料积累，加强索赔的前瞻性。工程索赔的种类包括工期索赔和经济索赔，处理方式有单项索赔和综合索赔，索赔对象为承包商向业主提出的索赔。工程索赔可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式...查看全文
工程索赔的处理原则包括哪些？
1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时，监理工程师应以完全独立的身份，站在客观公正的立场上，依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外，承包商也只有以合同为依据提出索赔时，才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承...查看全文
建筑工程索赔内容？
律师分析： 不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔 不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工难度，导致施工单位必须花费更多费用来完成此项工作。发包人违约...查看全文
理建筑工程中途停工的怎么处理
建筑工程中途停工责任分析及解决方式：如果停工是由发包方原因导致，承包方可要求赔偿损失并起诉；如果停工是由承包方原因导致，发包方可要求赔偿违约损失并起诉。...查看全文
建筑工程项目索赔的程序
法律分析： 建筑工程项目索赔的程序如下： 1、承包商递交索赔意向书。 在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单...查看全文
建筑工程的索赔能索赔利润吗
建筑工程的索赔，在满足一定条件下，是可以索赔利润的。一般情况下，由于工程范围的变更，如计划外的工程、大规模的工程变更，和施工条件变化引起的索赔，可以索赔利润。...查看全文
工程索赔遵循的原则？
律师分析： 1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。 2、在处理...查看全文
工程索赔遵循的原则
法律分析:工程索赔遵循的原则:_x000D_ （一）合法原则。以合同为依据，处理索赔必须做到有理有据；_x000D_ （二）合理原则。分清责任，严格审核费用，加强主动控制，减少工程索赔；_x000D_ （三）时效原则。处理...查看全文
工程索赔遵循的原则
法律解析： 1、应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。 2、在处理...查看全文
建筑工程招标合法原则
一、民法典的建设工程招投标活动的原则有哪些规定 建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。 《中华人民共和国民法典》 第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价...查看全文
建筑工程发包与承包的原则？
律师分析： 第一，承发包双方依法订立书面合同和全面履行合同义务的原则。第二，建筑工程发包、承包实行以招标、投标为主，直接发包为辅的原则。第三，禁止承发包双方采取不正当竞争手段的原则。 【法律依据】： 《中华人民共和国建筑法》 第...查看全文
建筑工程发包与承包的原则
法律分析:第一，承发包双方依法订立书面合同和全面履行合同义务的原则。第二，建筑工程发包、承包实行以招标、投标为主，直接发包为辅的原则。第三，禁止承发包双方采取不正当竞争手段的原则。法律依据:《中华人...查看全文
建筑工程发包与承包的原则
法律解析： 第一，承发包双方依法订立书面合同和全面履行合同义务的原则。第二，建筑工程发包、承包实行以招标、投标为主，直接发包为辅的原则。第三，禁止承发包双方采取不正当竞争手段的原则。 【法律依据】: 《中华人民共和国建筑法》 第...查看全文
推荐律师
李哲
北京市-北京市-西城区
认证律师合同纠纷、合同纠纷
已服务120人次
热门法律问题
