发包方拒不结算工程款有什么办法?

律师回答

法律解析:

发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施:1、以发包方的甲方尚未支付为理由,拒不支付。将发包方的甲方列为被告或第三人,在一个案件中处理。同时,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后,发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。2、以质量或工期延误为由拒不支付。擅自使用不得就质量问题主张权利,未支付进度款工期顺延等。施工方应当通过专业的律师区分质量或工期延误产生的原因,依法确定责任方,进而依法主张权利。3、以存在变更或增项为由拒不支付。增项款应与进度款同时支付。4、以施工方中途撤场为由拒不支付。施工方中途撤场通常是因为发包方违约或者第三方原因导致合同目的不能实现。施工人在主张工程款时,一定要重视证据的收集,保留撤场不是施工方原因造成的证据,保留已完工程量的证据。

【法律依据】:

《中华人民共和国建设工程价款结算暂行办法》 第二十条 当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过下列办法解决:

(一)双方协商确定;

(二)按合同条款约定的办法提请调解;

(三)向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
发包方拒不结算工程款有什么办法?

法律解析: 发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施:1、以发包方的甲方尚未支付为理由,拒不支付。将发包方的甲方列为被告或第三人,在一个案件中处理。同时,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后,发包方才支付给施工方支付工程款的...查看全文

发包方拒不结算工程款有什么办法?

律师解答: 发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施:1、以发包方的甲方尚未支付为理由,拒不支付。将发包方的甲方列为被告或第三人,在一个案件中处理。同时,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后,发包方才支付给施工方支付工程款的...查看全文

发包方拒不结算工程款怎么办

发包方拒不结算工程款分如下情况采取相应措施: 1、以发包方的甲方尚未支付为理由,拒不支付。 将发包方的甲方列为被告或第三人,在一个案件中处理。同时,法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后,发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是...查看全文

发包方拒不结算工程款怎么办?

法律分析: 发包方拒不结算工程款的,可采取以下措施:_x000D_ 1、发包方以甲方未支付为理由,拒不支付的,可将其甲方列为被告或第三人向法院起诉;_x000D_ 2、以质量或工期延误为由拒不支付,可按质量或工期延误原因...查看全文

发包方拒不结算工程款该怎样办

发包方拒不结算工程款,施工方可采取以下措施:1、将发包方甲方列为被告或第三人,通过法院处理;2、区分质量或工期延误责任,依法主张权利;3、要求增项款与进度款同时支付;4、保留中途撤场非施工方原因的证据。...查看全文

工程完工不给结算工程款有什么办法?

律师解答: 1、与用人单位协商解决。劳动者向用人单位反映,并进行协商解决 2、劳动者到劳动行政部门举报。公司没有按时支付员工工资的,员工可以要求解除劳动合同,并要求公司支付员工拖欠的工资,以及按照拖欠的工资支付百分之二十五的经济补...查看全文

发包方工程迟迟不结算怎样索要工程款?

如何索要拖欠的工程款?对于未结算的工程,及时发函要求结算并保留相关证据,如合同、签证、会议纪要等。若工程未完工,可申请法院鉴定工程量及价格。若已结算但对方拒付,可直接起诉要求支付。解决拖欠工程款可通过劳动仲裁部门申请仲裁,或到法院...查看全文

发包人拒不支付工程款怎么办理?

律师解答: 可以委托律师,让律师向发包人出具律师函,请求支付工程价款,若发包人此时仍拒不支付,就可以向法院提起诉讼,案由为建设工程合同纠纷,必要时在申请法院保全发包人的财产。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零三...查看全文

对方不进行工程结算有什么办法?

律师解答: 对方不进行工程结算,可以催告其在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍...查看全文

承包方对工程不结算怎么办

承包工程纠纷处理方式包括和解、调解、仲裁和诉讼。和解是友好解决纠纷的方式,调解是通过第三人促使双方达成协议,仲裁是由第三者作出裁决,诉讼是通过法院审理解决纠纷。如果没有仲裁协议,只能通过诉讼解决纠纷。...查看全文

建设工程发包方不验收有什么办法?

律师解答: 建设工程发包方不验收时,承包方在工程完工、具备验收条件时,即应主动向发包方提交《竣工验收报告》即使发包方故意拖延不验收,也不影响该报告的效力,承包方提交报告之日即可视为工程竣工日期。 【法律依据】: 《最高人民法院关...查看全文

发包人拒不支付工程款具体怎么办

法律分析:发包人拒不支付工程款承包人应当发出催告,合理期限内未支付的可以通过收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿,或者与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。法律依据:《《中...查看全文

承包工程甲方不结款怎么办

一、承包工程甲方不结款怎么办1、通过电话和函件催收。经常给施工方公司去个电话,询问工程款进度,并且注意做好录音工作,防止对方钻法律空子,提前保留证据,有备无患。必要时通过挂号信的方法给对方公司发催收函并留底...查看全文

工程价款结算有什么方式

法律分析:工程价款结算的方式:_x000D_ 1、分段结算,对于当年开工但当年不能竣工的项目,按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算;_x000D_ 2、竣工后一次结算,规模较小的项目,竣工后一次结算的方式;_x000D_...查看全文

发包人拒不支付工程款怎么处理

法律解析: 1、与欠款人进行协商;2、找追债公司帮助;3、法律途径。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工...查看全文

发包人拒不支付工程款怎么处理

法律解析: 1、与欠款人进行协商;2、找追债公司帮助;3、法律途径。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工...查看全文

发包人拖延结算有什么办法?

法律解析: 双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致的意思表示,承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。因此,建议承包人在合同专用条款中明确约定发包人拖延审价将以承...查看全文

发包人拖延结算有什么办法?

法律解析: 双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致的意思表示,承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。因此,建议承包人在合同专用条款中明确约定发包人拖延审价将以承...查看全文

发包人拖延结算有什么办法?

律师解答: 双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致的意思表示,承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。因此,建议承包人在合同专用条款中明确约定发包人拖延审价将以承...查看全文

发包方拖欠工程款怎么办

随着我国城市化的发展,建筑业也发展得格外快。但是在建筑业存在着一个普遍的现象,那就是发包方拖欠施工企业的工程款。...查看全文