探讨工程逾期竣工违约责任的追究方式

律师回答
摘要:《建设工程示范文本》中对逾期竣工的违约金未作具体约定,合同对违约责任不明确。根据《司法解释》,发包人可解除合同并要求赔偿损失。损失计算可由当事人证明或按利息计算。利息起算标准可根据实际交付、提交结算文件或起诉日期确定。按照《司法解释》第18条处理较为可行。
一、相关条例
当事人在适用《建设工程示范文本》时,对通用第35条违约条款具体处理时,没有按要求在专用条款中对逾期竣工的违约金做具体约定,造成合同对逾期竣工的违约责任约定不明确。对此种情况的处理,应当适用相关法律的规定。其中的第七章违约责任对此有一系列相应规定。
二、有关法律规定
《司法解释》第8条发包人的解除权对承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同,第10条解除合同后的处理原则规定建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握,处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小,也可以要求按利息计算。《司法解释》第18条规定了三种具体的处理利息起算标准,分别是(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。我认为针对这一问题,按《司法解释》第18条规定处理较具有操作性。
延伸阅读
工程逾期竣工违约责任的法律解析与应对策略
工程逾期竣工违约责任的法律解析与应对策略是指对于工程项目在竣工过程中出现逾期情况,导致违约责任产生的情况进行法律分析,并提出相应的应对策略。根据相关法律法规和合同约定,工程逾期竣工违约责任应当由责任方承担相应的法律责任。在解析中,需要考虑工期管理、合同约定、不可抗力等因素对逾期竣工责任的影响。针对不同情况,可以采取合理的应对策略,如协商解决、索赔要求、仲裁或诉讼等方式来维护自身权益。因此,对工程逾期竣工违约责任的法律解析与应对策略的研究对于工程项目的顺利进行具有重要意义。
结语:基于以上情况,针对工程逾期竣工违约责任的法律解析与应对策略,根据相关法律法规和合同约定,责任方应承担相应法律责任。在处理中,可参考《司法解释》第18条,根据具体情况处理利息起算标准,以维护当事人权益。研究工程逾期竣工违约责任的法律解析与应对策略对工程项目顺利进行具有重要意义。
法律依据
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第五章 法律责任 第六十条 中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对招标人的损失承担赔偿责任。
中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。
因不可抗力不能履行合同的,不适用前两款规定。
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第四章 开标、评标和中标 第四十六条 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第一章 总 则 第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
探讨工程款违约责任承担方式

未按合同支付工程款的违约责任应承担违约金,恶意不支付可起诉。合同可约定支付违约金、逾期利息。违约金可根据损失请求增减,违约方支付后应履行债务。根据民法典,不履行合同义务需承担违约责任并赔偿损失。工程进度款支付方式有按月结算、分段结...查看全文

探讨逾期交房违约责任的承担方式

合同解除:当出卖人或买受人违约未履行合同义务,对方催告后,合理期限为3个月内解除合同。若无约定或催告,解除权有效期为一年。赔偿违约金:若合同未约定违约金或损失赔偿额计算方法,逾期付款按未付购房款总额计算逾期贷款利息;逾期交付房屋按...查看全文

探讨工程施工合同违约责任的具体约定方式

工程施工合同违约责任约定及起诉所需材料。根据《中华人民共和国民法典》,违约责任包括继续履行、补救措施或赔偿损失。起诉需准备起诉状、主要证据材料、原被告身份证明,委托他人诉讼还需授权委托书及受托人身份证明,委托律师诉讼还需授权委托书...查看全文

逾期违约责任如何追究?

首先看合同对违约责任是怎么约定的。有约定的按约定办理;如果没有约定的,那么就看一方违约给另一方造成了多大的损失,就赔偿给另一方造成的这个损失金额。如果约定的违约金不足以赔偿,给另一方造成损失的还要赔偿相应的损失。 民法典规定逾期违...查看全文

逾期竣工违约金?

律师分析: 关于逾期交房的违约金比例,国家并没有一个统一的标准。一般情况下,双方有合同约定的,按照有约定按约定、没约定按法定的原则,以合同上约定的比例执行;合同上没有约定的,按照同期银行贷款利率为准。不过,尽管逾期交房的违约金没有...查看全文

探究施工合同违约责任条款的设定方式

施工合同中的违约责任条款是双方协商确定的,可以约定违约金或赔偿损失。根据《民法典》规定,违约方应承担继续履行、补救措施或赔偿责任。违约金约定无效的情形包括合同无效、不当得利和违反法律规定。双方可约定违约金或损失赔偿额的计算方法。...查看全文

逾期竣工违约金的计算方法

一、施工合同无效逾期竣工违约金怎么计算 1、施工合同无效逾期竣工违约金按照双方当事人在合同当中约定的违约金计算方式来进行计算就可以了。法律上没有统一规定工程合同违约金的计算公式,工程合同的违约金由双方当事人自己协商确定,合同对违约...查看全文

探讨工程合同违约金的赔偿方式

工程合同违约金赔偿按照合同约定处理,如无约定则按实际损失支付。违约后可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。违约责任应承担继续履行、补救措施或赔偿损失等。合同可约定违约金和损害赔偿范围,但不得超过预见的损失。...查看全文

探究逾期付款违约金的计算方式

逾期付款违约金应计算至判决生效之日止,根据合同约定或实际损失确定。生效裁决后,债务人应履行法律文书确定的给付义务,承担迟延履行责任,按民诉法规定加倍支付债务利息或迟延履行金。判决书指定的履行期为宽限期,不计算违约金。...查看全文

探讨逾期交房违约金的计算方式

本文介绍了逾期交房违约金的计算方式和相关法律规定。根据已支付房产价格总额的1%-1‰,计算逾期交房违约金,乘以天数。同时,文章强调约定的逾期交房违约金必须依约支付,消费者没有损失不能成为开发商的免责理由,除非开发商存在免责事由。...查看全文

探讨诈骗罪的刑事责任及其追究方式

诈骗罪追究刑事责任,数额巨大或有严重情节者可判无期徒刑。诈骗罪的四要件包括客体、客观、主体和主观要件。客体为公私财物所有权,欺诈行为导致被害人陷入错误认识并作出财产处分,行为人获得财产并损害被害人财产。主体为具有刑事责任能力的自然...查看全文

承包人是否承担逾期竣工违约责任

承包人是否承担逾期竣工违约责任依据实际情况来看。当合同约定的工期延误原因发生时,不应消极等待施工条件的恢复和放任损失的扩大,也不应口头报告或联系发包人,而应积极采取措施,及时向发包人提交书面报告,及时取得申请工期延误的签证,并及时...查看全文

承包人应否承担逾期竣工违约责任

法律分析:承包人不存在为违约情形的不应承担逾期竣工违约责任。发包人的解除权是对于承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同,但可以证明非承包人原因引起工期延误的,承包人不需要承担逾期竣工的违约责任。法律依据:...查看全文

工程逾期竣工违约金的上限是多少

一般合同里都有违约金赔偿上限,执行合同规定即可。按照合同规定,按天数计算违约金。若当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则...查看全文

探讨合同违约责任承担方式

本文介绍了违约责任的承担方式,包括支付违约金、损害赔偿、继续履行和其他补救措施。其中,违约金是合同中约定的一定数额的金钱,损害赔偿是因违约行为给对方造成的财产损失的经济补偿,继续履行是法院或仲裁机关要求实际履行合同债务,其他补救措...查看全文

探讨合同违约责任条款的约定方式

合同违约责任条款可约定违约情形和相应责任,如数量瑕疵、质量瑕疵、迟延履行等。当事人不履行义务或不符约定,可约定继续履行、补救措施或赔偿损失等违约责任。...查看全文

建设工程协议无约定逾期竣工的违约金?

法律解析: 1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。3、要求承包方承担违约赔偿责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

建设工程协议无约定逾期竣工的违约金?

律师解答: 1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。3、要求承包方承担违约赔偿责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

建设工程合同无约定逾期竣工的违约金

法律解析: 1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。3、要求承包方承担违约赔偿责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

建设工程合同无约定逾期竣工的违约金?

律师分析: 1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。3、要求承包方承担违约赔偿责任。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 ...查看全文