没有合同的工程纠纷应该如何解决?

律师回答

没有合同的工程纠纷的解决方式:1、当事人可以找对方就纠纷的相关事宜进行协商,以解决问题;2、当事人可以收集相关证据并准备起诉书向人民法院提起诉讼。

没有合同的包工工程纠纷如何解决

没有合同的包工工程纠纷的解决方式:当事人可找对方进行协商,如协商不成,可向调解机构申请调解,如果对调解结果存在异议,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

工程施工纠纷如何去解决

建设工程施工合同是建设工程合同的一种。发包方和承包方在签订建设工程施工合同时都必须具备相应的资质条件,若一方不具备相应的资质,则其签订的建设施工合同便因合同主体不合格而无效。对于无效的施工合同应根据实际履行情况和工程质量状况,采取停止履行、恢复原状、赔偿损失等不同的处理方式。另外,建设工程施工合同当事人也可以事先约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件。但需要注意的是当事人协议选择管辖法院,不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。如果建设工程施工合同未实际履行而发生纠纷时,法院管辖有特殊规定的,合同当事人应予遵守。

如何解决建设工程合同纠纷

建设工程合同工期纠纷如何解决发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金,要主张工期违约金就涉及到举证问题,一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。认定开工日期开工日期,是建设工程工期的起算点,也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言,开工日期的确定方式有以下几种:1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有,一般可以合同记载时间举证。认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,关于竣工时间的认定,司法解释做出了规定:1、以双方确认的日期为竣工日期。2、经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;3、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;4、未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移工程占有之日为竣工日期。前面说的承包人的原因导致的工期延误,而施工中往往由于发包人原因导致工期延误,由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔,承包人需举证,即需要在施工过程中留存相应的资料、文件,这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。工期顺延的情形工期合法顺延时,是不需承担违约责任的,工期顺延的情形主要有以下:1、施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加;2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。4、发包人未按约支付工程款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误,发包人应当承担相应的工期延误责任。产生工期纠纷后,在通过法律处理的过程中,原则上采取谁主张谁取证的原则,所以,在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。

工程施工合同纠纷如何去处理的

发生工程施工合同纠纷可以通过以下方式处理:1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。2、调解。调解是指在第三人的主持下,通过运用说服、教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。3、仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人,根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议,将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。4、诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后,当事人如果没有仲裁协议,任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。

没签合同的工程纠纷怎么解决

首先要收集相关证据,然后到法院起诉,只要符合起诉条件法院就可以受理。起诉条件如下:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
没有签订合同的纠纷应该如何解决?

合同纠纷无合同,可凭其他证据证明债权债务关系存在,如证人证言、转账记录、聊天记录、录音录像等。根据《民事诉讼法》,证据包括陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须真实可信,才能确认事实。...查看全文

没有合同的包工工程纠纷如何解决

法律分析: 没有合同的包工工程纠纷的解决方式:当事人可找对方进行协商,如协商不成,可向调解机构申请调解,如果对调解结果存在异议,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民法典》第八百零七条_x000D_ ...查看全文

没有合同的包工工程纠纷如何解决?

没有合同的包工工程纠纷的解决方式:当事人可找对方进行协商,如协商不成,可向调解机构申请调解,如果对调解结果存在异议,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。 没有合同的工程纠纷如何去解决 没有合同的工程纠纷的解决方式:1、当事人可以找...查看全文

工程款纠纷应该如何解决

法律分析:工程款纠纷当事人可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。法律依...查看全文

没签合同的工程纠纷应该怎样解决

通过诉讼解决工程纠纷,合同不是唯一证据,其他证据也可支持主张。根据《民事诉讼法》第六十三条,证据包括当事人陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见和勘验笔录。证据必须属实,才能作为认定事实的依据。...查看全文

建设工程施工合同纠纷应该如何解决?

建设工程施工合同纠纷可以通过和解或者调解进行解决;如果是当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的情况,可以根据建设工程施工合同纠纷具体情况向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉;当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书,拒不...查看全文

合同纠纷应该如何解决

合同纠纷的解决方法:1、协商,是指合同纠纷的当事人,在自愿相互理解的基础上,根据国家有关法律、政策和合同,通过事实、合理,达成和解协议,自行解决合同纠纷;2、调解,合同纠纷的调解,是指双方在第三方的主持下,...查看全文

没有签合同的劳务纠纷应该如何解决?

没签合同的劳务纠纷应该先与用人单位进行协商,或向当地劳动保障监察机构投诉举报;举报无法解决的可以在劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会提出书面申请进行仲裁,对裁决不服可以向人民法院提起诉讼。 没签合同的劳务纠纷该怎么...查看全文

关于建设工程合同纠纷应该如何解决?

建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。如果因建设工程合同发生纠纷,首先应当注意该工程合同是否有效,若有效,再进一步分析是否能够根据合同约定的内容维护自身权益,比如要求对方支付...查看全文

没签合同的劳务纠纷应该如何解决

没签合同的劳务纠纷的解决方法:1.劳动者可以与老板协商,也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商,达成和解协议。2.当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,劳动者可以向调解组织申请调解;...查看全文

没有签订合同的劳务纠纷应该如何解决?

解决没签合同的劳务纠纷应积极及时的学习和了解相关的劳动法律法规及政策,依法保护自己的合法权益;发生争议时劳动者应先与用人单位进行协商,协商无法解决可向当地劳动保障监察机构投诉举报;举报后仍存在争议可向当地劳动争议仲裁委员会提出书面...查看全文

建设工程合同纠纷应如何解决?

建设工程合同纠纷的处理分为和解、调解、仲裁、诉讼。(1)和解。和解是在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。(2)调解。调解是指在第三人的主持下,通过说服、教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。(3)仲裁...查看全文

应该如何解决合同纠纷呢?

解决合同纠纷包括,协商解决、调解决、仲裁解决和诉讼解决。协商或调解是第一种方式。协商或调解解决不了的,可以依照合同约定仲裁或起诉。当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷。当事人不愿和解、调解或者和解的,根据仲裁协议向仲裁机构申请仲...查看全文

工程合同纠纷如何解决

尽量协商解决纠纷,如无法协商,可根据合同约定的机制解决。如果合同中有仲裁条款且符合法律规定,则必须通过仲裁解决。如合同中无仲裁条款但有法院管辖约定,则由约定的法院管辖。...查看全文

如何解决工程合同纠纷

合同纠纷可以通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。涉外合同纠纷可能涉及外国法律。合同当事人应尽力解决纠纷,避免行政干预。...查看全文

网上合同纠纷应该如何解决

网上合同纠纷:1、按约定解决;2、协商不成,申请调解;3、调解不成,向法院起诉;4、签订仲裁协议,可以申请仲裁机构进行仲裁。可以直接选择诉讼或仲裁。...查看全文

融资合同纠纷应该如何解决?

大家关心的融资合同常见于借款合同纠纷与融资租赁合同纠纷。借款合同是当事人约定一方将一种特定和数额的货币所有权移转给他方,他方于一定期限内返还同种类同数额货币的合同。融资租赁合同是是指出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择,向出卖人...查看全文

演出合同纠纷应该如何解决?

解决演出合同纠纷的时候有和解、调解、仲裁和诉讼四种方式; 既然演出合同也是属于合同中的一种,所以也适用合同纠纷的解决方式,不过具体还是要看当事人实际选择哪种方式来处理纠纷。 演出合同纠纷应该怎么解决 演出合同纠纷的解决方式有:有约...查看全文

物业合同纠纷应该如何解决?

物业服务合同纠纷可以采取协商、调解、仲裁、诉讼方式解决。司法是权利救济的最后一道屏障,当事人符合法定条件的,可以向管辖地点人民法院提起诉讼。法律依据:《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关...查看全文

装修合同纠纷应该如何解决

遇到装修合同纠纷该的处理:当事人可以通过和解或者调解解决合同纠纷。当事人不愿和解、调解或者和解的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人未订立仲...查看全文