出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。
《房屋买卖合同司法解释全文》第二条出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。
第三条商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内容，当事人违反的，应当承担违约责任。
《房屋买卖合同司法解释全文》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理；因不可归责于当事人双方的事由，导致商品房买卖合同未能订立的，出卖人应当将定金返还买受人。
第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。
对李某承担实际履行的违约责任在法律上不可能，构成履行不能，李某不能要求甲公司承担实际履行的违约责任。只能主张实际履行之外的其他违约责任。
在预售许可之前签订的协议是否有效？
律师回答
摘要：出卖人未取得商品房预售许可证明的合同无效，但在起诉前取得证明的合同有效；销售广告和宣传资料具有重大影响，视为要约；定金应按法律规定处理；认购、订购、预订等协议具备主要内容且收受购房款，视为买卖合同；无法实际履行的违约责任不能要求履行，只能追究其他违约责任。
延伸阅读
预售许可前签订的合同是否具有法律效力？
预售许可前签订的合同在法律上是否具有效力是一个复杂的问题。根据相关法律规定，预售许可是一种特殊的许可证，用于在房地产项目尚未完工之前向购房者销售房屋。合同的法律效力取决于多个因素，包括当地法律法规、合同的具体条款以及签订合同的双方之间的意图和行为。一般来说，如果合同符合法律规定的要求，双方自愿签订且没有违反公序良俗，那么预售许可前签订的合同应具有法律效力。然而，具体情况可能因地区而异，建议咨询专业律师以获取确切的法律意见。
预售许可前签订的合同在法律上是否具有效力是一个复杂的问题。根据相关法律规定，预售许可是一种特殊的许可证，用于在房地产项目尚未完工之前向购房者销售房屋。合同的法律效力取决于多个因素，包括当地法律法规、合同的具体条款以及签订合同的双方之间的意图和行为。一般来说，如果合同符合法律规定的要求，双方自愿签订且没有违反公序良俗，那么预售许可前签订的合同应具有法律效力。然而，具体情况可能因地区而异，建议咨询专业律师以获取确切的法律意见。
结语：根据相关法律规定，预售许可前签订的合同在法律上是否具有效力是一个复杂的问题。合同的法律效力取决于多个因素，包括当地法律法规、合同的具体条款以及签订合同的双方之间的意图和行为。一般来说，如果合同符合法律规定的要求，双方自愿签订且没有违反公序良俗，那么预售许可前签订的合同应具有法律效力。具体情况可能因地区而异，建议咨询专业律师以获取确切的法律意见。
法律依据
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十五条 商品房买卖合同约定或者城市房地产开发经营管理条例第三十二条规定的办理不动产登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理不动产登记，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十一条 根据民法典第五百六十三条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。
法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的，解除权消灭。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第九条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第十一条 根据民法典第五百六十三条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。
法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权人自知道或者应当知道解除事由之日起一年内行使。逾期不行使的，解除权消灭。
最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释：第九条 因房屋主体结构质量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主体结构质量经核验确属不合格，买受人请求解除合同和赔偿损失的，应予支持。
声明：文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验，并经专家审核校验后发布；若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。
相关法律问题
在未取得预售许可证时签订的协议是否有效？
未取得预售许可证签订的协议是无效的，因为违反了行政法规的强制性规定。合同无效的情形分别有：违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效；无民事行为能力人订立的合同无效；行为人虚假意思表示签订的合同无效；违背公序良俗的合同无效；行为人与...查看全文
未取得预售许可时签订的协议是否有效
法律分析:商品房预售，应当向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。法律依据:《中华人民共和国城市房地产管理法》 第四十五条第二款第四项 商品房预售，应当向县级以上人民政府...查看全文
未取得预售许可时签订的协议是否有效
未取得预售许可证签订的协议无效，违反行政法规。合同无效情况有：违反法律、行政法规强制性规定的合同；无民事行为能力人订立的合同；行为人虚假意思表示签订的合同；违背公序良俗的合同；行为人与相对人恶意串通损害他人合法权益的合同；其他法律...查看全文
未取得预售许可时签订的协议是否有效
法律解析： 商品房预售，应当向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。 【法律依据】: 《中华人民共和国城市房地产管理法》 第四十五条第二款第四项 商品房预售，应当向县级以上人民政府房产管理部门办理预售...查看全文
未取得预售许可时签订的协议是否有效
未取得预售许可时签订的协议一般无效。卖方如未获得商品房预售许可证明，预售合同应被认定为无效。但在起诉前取得许可证明并满足特定条件，合同也可被认定有效。...查看全文
未取得预售许可时签订的协议有效吗
未取得预售许可时签订的协议通常是无效的。出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同通常情况下应被认定为无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明满足特定条件时，也可以被认定有效。 未取得预售许可时签订的协议是否有效...查看全文
未取得预售许可时签订的协议有效吗
法律分析:未取得预售许可时签订的协议通常是无效的。出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同通常情况下应被认定为无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明满足特定条件时，也可以被认定有效。法...查看全文
未取得预售许可时签订的协议有没有效
法律分析:未取得预售许可时签订的协议一般是没有效的，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。法律规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第一...查看全文
担保协议签订在主协议之前是否有效？
法律解析： 担保合同签订在主合同之前是无效的。因为担保合同作为主合同的从合同，依附于主合同的存在而存在。所以，双方当事人应当在签订了主合同，确定了合同的主要权利义务关系之后，才能签订担保合同。 【法律依据】： 《中华人民共和国民...查看全文
担保协议签订在主协议之前是否有效？
律师解答： 担保合同签订在主合同之前是无效的。因为担保合同作为主合同的从合同，依附于主合同的存在而存在。所以，双方当事人应当在签订了主合同，确定了合同的主要权利义务关系之后，才能签订担保合同。 【法律依据】： 《中华人民共和国民...查看全文
没有预售许可证签订的合同是否有效
未签订预售许可证的合同无效。为确保房屋预售合同合法有效，避免纠纷，建议购房者在签订合同时要求开发商提供商品房预售许可证明文件，并进行仔细核对。...查看全文
没有房屋预售许可证售房协议是否有效？
律师解答： 未取得预售许可证的房屋买卖合同没有效力。开发商应当持有合法有效的商品房预售许可证进行买卖交易，未取得预售许可证进行预售的行为属于违法，与买受人订立的商品房预售合同应当认定为无效，但在起诉前取得合法有效预售许可证的可以认...查看全文
没有房屋预售许可证售房协议是否有效？
法律解析： 未取得预售许可证的房屋买卖合同没有效力。开发商应当持有合法有效的商品房预售许可证进行买卖交易，未取得预售许可证进行预售的行为属于违法，与买受人订立的商品房预售合同应当认定为无效，但在起诉前取得合法有效预售许可证的可以认...查看全文
签订未取得商品房预售许可证明的预售合同是否有效？
未取得商品房预售许可证明签订的预售合同没有效。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许...查看全文
没有预售许可证签订的合同有效吗
没有预售许可证的合同无效。一般情况下，房产公司未取得商品房预售许可证进行“内部预售”是违法的，购买无证商品房行为被我国法律禁止。...查看全文
婚前签订的协议在婚后是否有效？
婚前协议的主旨是，符合法律规定和条件的婚前协议是有效的。行为人需具备民事行为能力，意思表示真实，且不违反法律和公序良俗。婚前协议的法律效力取决于双方的民事行为能力、结婚登记、真实意思表示和不违反法律规定。夫妻对婚姻期间所得财产的约...查看全文
注销公司之前签订的协议是否还有效？
律师解答： 有效，公司注销不影响合同效力，公司注销前没有进行清算，注销后可起诉股东。合同在签订之时只要符合法律规定，由双方签字盖章即可生效，特殊约定的除外。 【法律依据】： 《中华人民共和国公司法》 第一百八十二条 公司经营管理...查看全文
注销公司之前签订的协议是否还有效？
法律解析： 有效，公司注销不影响合同效力，公司注销前没有进行清算，注销后可起诉股东。合同在签订之时只要符合法律规定，由双方签字盖章即可生效，特殊约定的除外。 【法律依据】： 《中华人民共和国公司法》 第一百八十二条 公司经营管理...查看全文
未签订预售许可证的房屋买卖合同是否有效？
购买未取得预售许可证的房屋买卖合同一般无效，除非在起诉前取得预售许可证，方可认定有效。预售许可证是市县政府批准房地产开发企业销售商品房的证明文件，需满足条件：已交付土地使用权出让金、持有建设规划和施工许可证、投入资金达工程总投资的...查看全文
没有预售许可证签订的房屋买卖合同是否有效？
没有预售许可证签订的房屋买卖合同无效。未取得预售许可证进行预售的行为属于违法，房屋买卖合同应当认定为无效。在购房者起诉前，开发商取得预售许可证的可以认定有效。 买卖双方在没有预售许可证签订的房屋买卖合同有效吗 开发商在没有取得商品...查看全文
推荐律师
杨芳娟
北京市-北京市-朝阳区
专职律师合同纠纷、合同纠纷
已服务138人次
热门法律问题
