竣工日期和验收日期?

律师回答

律师分析:

竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。

竣工日期的确定对后续的权利主张而言很重要,关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

【法律依据】:

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十四条(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
竣工日期和验收日期

法律解析: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文

竣工日期与竣工验收日期的差异

竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定,实际竣工日期为工程竣工验收通过并承包人提交竣工验收报告的日期。如果合同未明确约定,则适用法定原则。竣工验收日期是指项目竣工后进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣...查看全文

完成日期和验收日期

竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期即为实际竣工日期。如果合同未约定或约定不明,则适用法定原则:竣工验收合格即为竣工日期;发包人拖延验收则以承包人提交验收...查看全文

建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期

法律分析:一、建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验...查看全文

交房日期是否为竣工日期?

竣工日期与交房日期不同,竣工日期是指房屋建造完成的实际时间,对购房者意义不大。交房日期是双方约定的交付时间,必须以竣工日期为前提。如果房屋在约定交房日期后未竣工,开发商需承担违约责任。如果房屋在约定交房日期前已竣工,开发商可在交房...查看全文

竣工日期是否即为交房日期?

竣工日期与交房日期的区别在于前者是实际建筑完成的时间,后者是双方约定的交付时间。竣工日期对购房者意义不大,只要在约定的交房日期之前竣工,开发商不违约。根据我国建设工程施工合同规定,竣工日期是验收合格之日或提交验收报告之日。如果合同...查看全文

竣工验收合格之日是哪天

在现实生活中,对于建筑工程而言,很多时候人们在修建之前都是有工期规划的,往往会按照规划实施,那么工程实际竣工之日是哪一天?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,晖律网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。  一、工程实际竣工之...查看全文

什么是竣工日期?

竣工日期的确定对后续工程结算十分重要,依据相关法规,如果建设合同未约定竣工日期,则以竣工验收合格之日为竣工日期,合同有竣工日期结算方式的按合同约定执行。...查看全文

什么是竣工日期?

律师分析: 竣工日期是当施工开始到完成施工最终所用的时间。竣工日期的确定对后续工程结算十分重要,依据相关法规,如果建设合同是没有约定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期,合同有竣工日期结算方式的按照合同履行约定。...查看全文

装修合同没有开工日期和竣工日期有效嘛?

律师解答: 合同在双方自愿协商基础上签订,约定了装修的标的等主要内容的,有效。对于日期约定不明的,可以通过协商,补充约定;协商不成的,可以要求对方随时履行。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第四百八十八条 承诺的内容应...查看全文

装修合同没有开工日期和竣工日期有效吗?

律师分析: 合同在双方自愿协商基础上签订,约定了装修的标的等主要内容的,有效。对于日期约定不明的,可以通过协商,补充约定;协商不成的,可以要求对方随时履行。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第四百八十八条 承诺的内容应...查看全文

装修合同没有开工日期和竣工日期有效吗?

法律解析: 合同在双方自愿协商基础上签订,约定了装修的标的等主要内容的,有效。对于日期约定不明的,可以通过协商,补充约定;协商不成的,可以要求对方随时履行。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第四百八十八条 承诺的内容应...查看全文

装修合同没有开工日期和竣工日期有效吗

律师分析:合同在双方自愿协商基础上签订,约定了装修的标的等主要内容的,有效。对于日期约定不明的,可以通过协商,补充约定;协商不成的,可以要求对方随时履行。法律依据:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

交房日期与竣工日期有何区别?

竣工日期与交房日期是不同的概念,竣工日期是指建设项目完成的实际时间,而交房日期是合同约定的交付时间。对购房者来说,竣工日期的约定并不重要,因为只有在竣工后才能交房。如果房屋在约定的交房日期之后还未竣工,开发商会承担违约责任。如果在...查看全文

竣工日期啥组织专家的日期吗

竣工日期是怎样规定的 依据相关司法解释的规定,如果建设合同是没有约定竣工日期的,竣工日期一般是以竣工验收合格之日为竣工日期。 相关法律规定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条当...查看全文

怎样解读竣工日期?

我国法律规定,竣工日期是指建设工程合同约定的竣工日期,一般为实际竣工的日期。若经发包人要求修改后通过竣工验收,实际竣工日期为提交修改验收的日期。对于发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告的日期为竣工日期。...查看全文

建设工程的保修期自申请竣工验收之日计算

建设工程合同无效竣工验收不合格的的怎么处理 建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收...查看全文

竣备和竣工验收区别

竣备和竣工验收区别具体如下: 1、性质不同: (1)完工验收阶段主要工作是:检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价; (2)竣工验收阶段主要工作是:对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,并对工程建...查看全文

要如何理解竣工日期?

律师分析: 竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,存在争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,二者可谓关系甚大。在工程结束时,竣工日期...查看全文

理解竣工日期的含义

建设工程竣工日期的确定与工期、工程款支付和计息时间密切相关,常引发争议。根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定,竣工日期以竣工验收通过并送交竣工验收报告的日期为准。如果合同无约定或约定不明,则适用法定原则,即竣工验收合格日为竣工...查看全文