建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期

律师回答

法律分析:一、建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期
按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。
2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。
二、竣工验收资料有哪些
1、施工单位工程竣工报告;
2、监理单位工程竣工质量评价报告;
3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告;
4、设计单位设计文件及实施情况检查报告;
5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录;
6、竣工验收存在问题整改通知书;
7、竣工验收存在问题整改验收意见书;
8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书;
9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录);
10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录;
11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表);
12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表;
13、工程质量保修合同(书);
14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写);
15、竣工图(包括智能建筑分部)。
三、竣工验收流程怎么走
1、施工单位自检评定
单位工程完工后,施工单位对工程进行质量检查,确认符合设计文件及合同要求后,填写《工程验收报告》,并经项目经理和施工单位负责人签字。
2、监理单位提交《工程质量评估报告》
监理单位收到《工程验收报告》后,应全面审查施工单位的验收资料,整理监理资料,对工程进行质量评估,提交《工程质量评估报告》,该报告应经总监及监理单位负责人审核、签字。
3、勘察、设计单位提出《质量检查报告》
勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查,并提出书面《质量检查报告》,该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字。
4、建设(监理)单位组织初验
建设单位组织监理、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。各方对存在问题提出整改意见,施工单位整改完成后填写整改报告,监理单位及监督小组核实整改情况。初验合格后,由施工单位向建设单位提交《工程竣工报告》。
5、建设单位组成验收组、确定验收方案
建设单位收到《工程竣工报告》后,组织设计、施工、监理等单位有关人员成立验收组,验收组成员应有相应资格,工程规模较大或是较复杂的应编制验收方案。
6、施工单位提交工程技术资料
施工单位提前七天将完整的工程技术资料交质监部门检查。
7、竣工验收
建设单位主持竣工验收会议,组织验收各方对工程质量进行检查。如有质量问题提出整改意见。
监督部门监督人员到工地现场对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。
8、施工单位按验收意见进行整改
施工单位按照验收各方提出的整改意见及《责令整改通知书》进行整改,整改完毕后,写出《整改报告》,经建设、监理、设计、施工单位签字盖章确认后送质监站,对重要的整改内容,监督人员参加复查。
9、工程验收合格
对不合格工程,按《建筑工程施工质量验收统一标准》和其它验收规范的要求整改完后,重新验收,直至合格。
10、验收备案
验收合格后五日内,监督机构将监督报告送县住建委。建设单位按有关规定报县住建委备案。

法律依据:《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
竣工验收合格之日是哪天

在现实生活中,对于建筑工程而言,很多时候人们在修建之前都是有工期规划的,往往会按照规划实施,那么工程实际竣工之日是哪一天?为了帮助大家更好的了解相关法律知识,晖律网小编整理了相关的内容,我们一起来了解一下吧。  一、工程实际竣工之...查看全文

建设工程竣工验收的条件?

律师分析: 1,完成建设工程设计和合同约定的各项内容; 2,有完整的技术档案和施工管理资料; 3,有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4,有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 【法律...查看全文

建设工程竣工验收的条件

法律分析:建设工程竣工验收的条件有:符合规定的建筑工程质量标准,经质量监督机构核定为合格或优良;有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,必要的进场试验报告;签署工程保修证书,具有完整的工程技术档案和竣工图。...查看全文

建设工程竣工验收的条件

1,完成建设工程设计和合同约定的各项内容; 2,有完整的技术档案和施工管理资料; 3,有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4,有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。...查看全文

竣工日期与竣工验收日期的差异

竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定,实际竣工日期为工程竣工验收通过并承包人提交竣工验收报告的日期。如果合同未明确约定,则适用法定原则。竣工验收日期是指项目竣工后进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣...查看全文

竣工验收由建设单位谁验收?

律师分析: 竣工验收由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术...查看全文

竣工日期和验收日期?

律师分析: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文

竣工日期和验收日期

法律解析: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文

工程未竣工验收投入使用视为验收合格

在竣工验收前已投入使用的过程,能否以未经竣工验收拒付工程款? 不能以工程未经过竣工验收拒付工程款。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。根据我国法律法规的相关的规定,当事人对建设工程实际竣工日期...查看全文

其他建设工程竣工验收合格之日起多少个工作日?

律师解答: 《建设工程竣工验收规范》明确规定,在建设工程竣工验收结束后,竣工验收合格之日起应当在规定的时间内办理相关手续,并按照要求验收。根据该规范的规定,工程承建单位必须在30个工作日内提交完整的验收申请材料,包括竣工验收申请书...查看全文

其他建设工程竣工验收合格之日起多少个工作日?

法律解析: 《建设工程竣工验收规范》明确规定,在建设工程竣工验收结束后,竣工验收合格之日起应当在规定的时间内办理相关手续,并按照要求验收。根据该规范的规定,工程承建单位必须在30个工作日内提交完整的验收申请材料,包括竣工验收申请书...查看全文

其他建设工程竣工验收合格之日起多少个工作日

律师分析: 《建设工程竣工验收规范》明确规定,在建设工程竣工验收结束后,竣工验收合格之日起应当在规定的时间内办理相关手续,并按照要求验收。根据该规范的规定,工程承建单位必须在30个工作日内提交完整的验收申请材料,包括竣工验收申请书...查看全文

工程竣工验收不合格应该办

工程竣工验收不合格,可以要求对方进行修复。 二、工程竣工验收程序 工程竣工验收程序:建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出...查看全文

工程竣工验收不合格如何办

工程竣工验收不合格,可以要求对方进行修复。 二、工程竣工验收程序 工程竣工验收程序:建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出...查看全文

建筑工程竣工验收程序

法律分析:根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定,建筑工程竣工验收分两步:_x000D_ 一、建筑管理验收_x000D_ 1、建设单位在工程主体完工后,编写专题报告。_x000D_ 2、市规划局申请建筑管理验收。_x0...查看全文

建筑工程竣工验收流程

法律分析:   建筑工程竣工验收是工程施工的最后一步,也是最重要的一步。《建筑法》规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣...查看全文

竣工验收流程

法律分析: 竣工验收流程如下: (一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见;(二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、...查看全文

竣工验收流程

法律分析:   竣工验收流程如下:   (一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见;(二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组...查看全文

建设工程竣工验收,包括哪些内容?

一、建设工程竣工验收,包括哪些内容? 1、检查工程是否按批准的设计文件建成,配套、辅助工程是否与主体工程同步建成; 2、检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准; 3、检查工程设备配套及设备安装、调...查看全文

工程竣工验收程序

法律解析: 1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言)。 2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强...查看全文