建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

律师回答

建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

建筑工程已完工发包人拖延验收的,竣工日期应当以承包人提交验收报告之日确定,如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、工程竣工了,单位工程质量验收应由来谁组织?

单位工程竣工验收时由甲方召集施工、监理、甲方、设计、勘察五方代表组成验收小组,在监督站监督下,由甲方主持。施工宣读竣工总结报告,监理宣读评估报告,各方根据现场查看和资料情况代表本方表态及提出需整改的意见,会后要提交书面认可书。

单位工程质量合格标准是:

1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量验收全部合格;

2、质量控制资料应完整;

3、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程有关安全及使用功能的检测资料应完整;

4、涉及金属管道的外防腐层、钢管阴极保护系统、管道设备运行、管道位置及高程等的试验检测、抽查结果以及管道使用功能试验应符合本规范规定;

5、外观质量验收应符合要求。

以上就是律师对于该问题的全部回答了,希望对您有所帮助。

【法律依据】

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:

(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定?

建筑工程已完工发包人拖延验收,竣工日期如何确定? 建筑工程已完工发包人拖延验收的,竣工日期应当以承包人提交验收报告之日确定,如果建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 工程竣工了,单位工程质...查看全文

工程竣工验收,发包人拖延验收是否可以

法律分析: 工程竣工验收的,发包人不能拖延验收。根据法律规定,工程建设的承包人已经提交竣工验收报告,而发包人拖延验收的,应当以承包人提交验收报告之日为竣工日期。《中华人民共和国民法典》第七百九十九条_x000D_ 建...查看全文

建筑工程竣工验收程序

法律分析:根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定,建筑工程竣工验收分两步:_x000D_ 一、建筑管理验收_x000D_ 1、建设单位在工程主体完工后,编写专题报告。_x000D_ 2、市规划局申请建筑管理验收。_x0...查看全文

建筑工程竣工验收流程

法律分析:   建筑工程竣工验收是工程施工的最后一步,也是最重要的一步。《建筑法》规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣...查看全文

房屋建筑工程竣工验收程序?

律师解答: 一、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;二、审阅工程档案资料;三、实地查验工程质量;四、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节...查看全文

房屋建筑工程竣工验收程序?

法律解析: 一、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;二、审阅工程档案资料;三、实地查验工程质量;四、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节...查看全文

房屋建筑工程竣工验收程序?

法律解析: 一、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;二、审阅工程档案资料;三、实地查验工程质量;四、对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节...查看全文

工程开竣工日期如何确定

法律分析:工程开竣工日期如何确定:一般来讲承包人完成全部建设工作,经过建设监督和管理部门验收合格后,就是工程竣工日期;开工日期可以由建设合同约定日期。法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百九十五条...查看全文

如何确定建设工程的竣工日期的起算日?

按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经...查看全文

建筑工程竣工验收的基本条件

法律分析:建筑工程竣工验收的基本条件:必须符合规定的建筑工程质量标准,经质量监督机构核定为合格或优良;必须有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,必要的进场试验报告;必须签署工程保修证书,具有完整的工程技术档案和竣工...查看全文

房屋建筑工程竣工验收的步骤

一、房屋建筑工程的竣工验收步骤(一)根据建设项目(工程)的规模大小和复杂程度,整个建设项目(工程)的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。规模较大、较复杂的建设项目(工程),应先进行初验,然后进行全部建设项目(工程...查看全文

建筑工程竣工验收条件有哪些

一、建设工程竣工验收的条件是什么 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质...查看全文

建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期

法律分析:一、建设工程竣工验收不合格后再验收的,以哪天为竣工日期按照最高人民法院相关司法解释的规定,一般按照下述方式来确定竣工日期:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验...查看全文

竣工日期与竣工验收日期的差异

竣工日期的确定对权利主张至关重要。根据我国建设工程施工合同规定,实际竣工日期为工程竣工验收通过并承包人提交竣工验收报告的日期。如果合同未明确约定,则适用法定原则。竣工验收日期是指项目竣工后进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣...查看全文

建筑工程竣工验收程序怎样办理的

建筑工程竣工验收程序办理方式有:收会议上,工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续。1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言...查看全文

建筑工程竣工验收的条件是什么?

建筑工程竣工验收需具备完整的质量控制资料、合格的分部工程质量、完整的安全、节能、环保检验资料,以及符合专业验收规范的主要使用功能抽检结果。股份有限公司申请上市需满足股本总额不少于3000万元、股份公开发行超过总数的25%、最近三年...查看全文

竣工日期和验收日期

法律解析: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文

竣工日期和验收日期?

律师分析: 竣工日期就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准...查看全文

建筑工程合同无效逾期竣工的,发包人能否要求赔偿工期拖延损失

建筑工程合同无效情形及逾期竣工赔偿:无效情形包括承包人资质不符、未招标或中标无效。发包人可要求赔偿,但赔偿金额视具体案情而定。根据《民法典》,无效合同应相互返还财产或折价赔偿,有过错的一方赔偿对方损失。最终能否获得赔偿取决于证据资...查看全文

如何确定建设工程的竣工日期和工程款利息的起算日

法律分析: 按以下方式确定建设工程竣工日期:_x000D_ 1、如工程验收合格,以验收合格日为竣工日期;_x000D_ 2、承包人已提交验收报告而发包人拖延的,以承包人提交日为竣工日期;_x000D_ 3、未验收时,以发...查看全文