关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理

律师回答

一、关于工程延误的期限如何认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

二、建筑工程逾期怎么处理

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。

违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给以包方造成的损失等等。

建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。

承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。

承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。

2、受发包人的监督。

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。

3、保建设工程质量达到合同约定的标准。

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担违约责任。

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

4、包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期如何处置

一、关于工程延误的期限如何认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期应该怎么处罚

一、关于工程延误的期限如何认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限应该认定,建筑工程逾期怎样处理

一、关于工程延误的期限应该认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限如何认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包...查看全文

关于工程延误的期限应该认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包...查看全文

建筑工程工期延误违约金上限

一、建设工程违约金上限是多少 1、建设工程承包合同违约金的上限是,不超过实际造成的损失的百分之三十。如果当事人约定的数额超过该比例的,当事人可以请求法院或者仲裁机构根据实际损失,予以减少; 2、法律依据:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

建筑工程延期交付的如何赔

1、建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿,或者按照清单计价的工程项目进行索赔;合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付,一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。 2、法律依据:《民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义...查看全文

建筑工程延期交付的怎么赔

法律分析:建筑工程延期交付可以按照合同约定的数额赔偿,或者按照清单计价的工程项目进行索赔;合同没有约定的可以根据实际造成的损失支付,一并按照同期银行同类贷款利息支付利息。法律依据:《民法典》第五百七十七条_...查看全文

建筑工程延误违约金的相关规定

法律分析:一、建筑工程延误违约金的相关规定1、合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。2、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金...查看全文

建筑工程逾期交付,应该如何进行处理?

承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给发包方造成的损失等等。 建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任: 1、按...查看全文

建筑工程逾期交付,应该如何进行处理?

建筑工程逾期交付,应该如何进行处理? 承包方应按合同规定的时间如期完工和交付,由于承包方的原因造成工程逾期交付的,承包方应承担相应的违约责任。违约责任包括支付违约金、支付利息以及违约给发包方造成的损失等等。 建设工程承包人在合同履...查看全文

建筑工程工伤保险延期如何申请?

律师分析: 建筑企业承建的工程延长施工期限的,缴费单位必须提前30天填写《建筑业企业工程延期申请表》向保险关系股申报备案,申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。 【法律依据】: 《工伤保险条例》 第十七条 职工发生...查看全文

工程延期如何处理

建筑工程合同中逾期竣工的解决方法包括与承包人协商解决违约金和损失、主张解除合同并处理已完成工程、要求承包方承担违约赔偿责任。解决合同纠纷需注意合同金额较大、涉及人员众多等风险。...查看全文

工程工期延误处罚规定?

律师分析: 工程工期延误的处罚如下: 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失; 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。 具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。 【...查看全文

工程工期延误处罚规定

工程工期延误的处罚如下:_x000D_ 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;_x000D_ 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。_x000D_ 具体的处罚需要根据双...查看全文

工程工期延误处罚规定

法律解析: 工程工期延误的处罚如下: 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失; 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。 具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。 【...查看全文

建设工程延期与工程延误的区别在哪

法律分析:   建设工程延期与工程延误的区别如下:  对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。  工程延期——承包单位不仅有权要...查看全文

建设工程延期与工程延误的差别在哪?

律师解答: 工程延期:承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误:损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责...查看全文

如何处理逾期工程?

工程逾期属于合同违约,按照合同约定或实际损失进行赔偿。根据《民法典》第577条,违约责任包括继续履行、补救措施和赔偿损失等。施工合同的内容通常包括工程范围、工期、工程质量、造价等,依据《民法典》第795条。...查看全文

建设工程合同工期延误怎么办

法律分析: 如果双方当事人在建筑工程合同中约定了工期延误责任,则当事人按照合同约定要求违约方承担责任,如果有证据证明工期延误是因不可抗力造成,当事人只需根据实际情况顺延工期。《中华人民共和国民法典》第五百零二条_x000...查看全文