关于工程延误的期限应该认定

律师回答

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》

第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等形式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十五条 【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
关于工程延误的期限应该认定,建筑工程逾期怎样处理

一、关于工程延误的期限应该认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期应该怎么处罚

一、关于工程延误的期限如何认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限如何认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包...查看全文

关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期如何处置

一、关于工程延误的期限如何认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理

一、关于工程延误的期限如何认定 建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条...查看全文

工程工期延误应对方法

工期延误处理办法:消费者未支付工程款导致延误,消费者应支付违约金;装修公司原因导致延误,装修公司应支付违约金。法律依据为《民法典》第800条和801条。勘察、设计不合格或未按期提交文件拖延工期,责任人应完善工作并赔偿损失。施工人原...查看全文

民法典关于工程合同延期的时限

工程合同延期时间不得超过三个月,且延期次数限制为两次。如果超过延期时限或不申请延期,施工许可证将被废止。建设工程中止施工后,需在一个月内向发证机关报告,并在满一年后恢复施工前核验施工许可证。工程延期的原因包括无法提供开工条件、支付...查看全文

工程工期延误处罚规定?

律师分析: 工程工期延误的处罚如下: 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失; 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。 具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。 【...查看全文

工程工期延误处罚规定

工程工期延误的处罚如下:_x000D_ 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;_x000D_ 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。_x000D_ 具体的处罚需要根据双...查看全文

工程工期延误赔偿规定?

法律解析: 工程延误工期索赔标准: 一:单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合; 二:综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程...查看全文

工程工期延误赔偿规定?

律师解答: 工程延误工期索赔标准: 一:单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合; 二:综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程...查看全文

工程工期延误处罚规定

法律解析: 工程工期延误的处罚如下: 1、承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失; 2、发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。 具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。 【...查看全文

工程延误工期索赔规定?

法律解析: 工程延误工期索赔标准:1、单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合;2、综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文

工程延误工期索赔规定?

律师解答: 工程延误工期索赔标准:1、单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合;2、综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的...查看全文

工程工期延误赔偿规定?

法律解析: 工程延误工期索赔标准: 一:单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合; 二:综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程...查看全文

工伤认定延误的相关规定是什么

法律分析:工伤认定延误的规定有:用人单位未按规定期限提出工伤认定申请,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。法律依据:...查看全文

工程竣工日期应该应该怎么认定

竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和...查看全文

工伤认定到期应该续期限?

工伤认定到期,一般不可以续期。依据工伤保险条例,单位应当在事故发生后一个月内申请工伤认定,个人应当在工伤发生后一年以内申请工伤认定,如果工伤认定超过期限,就可以按照人身伤害向法院提起诉讼,而用人单位应当承担赔偿责任,包括医疗费,护...查看全文

建筑工程工期延误违约金上限

一、建设工程违约金上限是多少 1、建设工程承包合同违约金的上限是,不超过实际造成的损失的百分之三十。如果当事人约定的数额超过该比例的,当事人可以请求法院或者仲裁机构根据实际损失,予以减少; 2、法律依据:《中华人民共和国民法典》 ...查看全文

医疗事故误工期限应如何认定

法律分析:医疗事故误工期限的认定根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人如果因为医疗事故导致残疾,持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。法律依据:《《医疗事故处理条例》》第五十条_x000D...查看全文