民法典关于工程合同延期的时限

律师回答
摘要:工程合同延期时间不得超过三个月,且延期次数限制为两次。如果超过延期时限或不申请延期,施工许可证将被废止。建设工程中止施工后,需在一个月内向发证机关报告,并在满一年后恢复施工前核验施工许可证。工程延期的原因包括无法提供开工条件、支付工程款、工程师未提供指令、设计变更、不可抗力等。其他情况需根据专用条款或工程师同意进行工期顺延。
一、民法典中工程合同延期可以多长时间
不能超过三个月。
《建筑法》
第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。
第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
二、工程延期的原因
(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。
(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。
(4)设计变更和工程量增加的。
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。
(6)发生不可抗力。
(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。
延伸阅读
结语:工程合同延期不得超过三个月,《建筑法》第九条规定,建设单位应在领取施工许可证后三个月内开工,如因故不能按期开工,可向发证机关申请延期,每次延期不超过三个月。若不开工或超过延期时限,施工许可证将被废止。此外,建筑工程中止施工后一个月内应向发证机关报告,并在恢复施工前报核验施工许可证。工程延期的原因包括发包人未提供开工条件、未按约定支付工程款、工程师未提供指令批准、设计变更和工程量增加、停水停电停气超过8小时、不可抗力等情况。根据专用条款或工程师同意,工期可顺延。
法律依据
中华人民共和国民法典:第十八章 建设工程合同 第七百九十条 建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
中华人民共和国建筑法(2019修正):第三章 建筑工程发包与承包 第一节 一 般 规 定 第十六条 建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。
建筑工程的招标投标,本法没有规定的,适用有关招标投标法律的规定。
中华人民共和国招标投标法(2017修正):第四章 开标、评标和中标 第四十二条 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。
依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依照本法重新招标。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
民法典中工程合同延期可以多长时间

工程合同延期不超过三个月,建设单位应按规定申请延期,超期未开工或未申请延期将废止施工许可证。中止施工后一个月内应报告发证机关,中止满一年恢复施工前需核验许可证。工程延期原因包括开工条件未提供、工程款未支付、工程师未提供指令、设计变...查看全文

民法典中工程合同延期可以多长时间

法律分析:不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期; 延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证...查看全文

民法典关于合同有效期限的规定

销售合同中未约定有效时间的合同效力及合同违约责任承担方式。根据《民法典》规定,没有约定有效期的销售合同可根据交易习惯确定,违约责任可包括支付违约金、损害赔偿、继续履行等方式。诉讼时效期间为三年,从权利受侵害之日起计算。...查看全文

民法典关于合同撤销期限的规定

《民法典》规定了合同撤销权的行使期限及消灭条件。撤销权的行使期限为一年,起算点是自知道或应当知道撤销事由之日起计算。如果在期限内未行使撤销权,则撤销权消灭,当事人不能以撤销事由为理由请求撤销合同。此外,违反强制性规定和违背公序良俗...查看全文

民法典关于租房合同期限的规定

民法典中租房合同期限不足一年有效。房东可在承租人违约、未支付房租、私自转租或未约定租赁期限时单方面解除合同。出租方违约责任包括支付违约金、修理房屋、赔偿承租人损失,并需保证承租人优先购买权或承租权。...查看全文

民法百典关于合同履行期限的规定

合同争议解决期间,当事人应全面履行合同义务,遵循诚信原则,避免资源浪费和环境破坏。对方可要求履行非金钱债务,但有法律或事实上不能履行、履行费用过高或债权人未请求履行等情形除外。若除外情形导致无法实现合同目的,法院或仲裁机构可终止合...查看全文

2023年民法典中关于合同期限的规定

《中华人民共和国民法典》对合同年限的规定及合同成立的条件。合同年限一般由双方约定,但法律和行政法规有特殊规定时需遵守。合同成立需要满足订约主体存在、依法进行、主要条款协商一致以及要约和承诺阶段等条件。...查看全文

民法典关于二手房延期过户合同的有效性

二手房延期过户属于违约行为,根据《中华人民共和国民法典》第209条,未经登记的不动产物权不发生效力。办理二手房过户需要签约、交税、登记和取证等程序。...查看全文

民法典关于承包合同时间限制的问题

承包合同的时间限制对其有效性无影响,只要当事人具备民事行为能力,真实意思表示且不违反法律规定和公序良俗,即具有法律效力。承包合同必须包括发包方和承包方的信息、承包项目内容和要求、承包期限、双方权利和义务、迟延履行责任、验收和付款方...查看全文

民法典关于合同履行期限届满的规定

《民法典》规定,合同履行期限过后,可以解除合同的情况包括:1.双方一致协商解除;2.合同中存在法定解除事由,当事人可通知对方解除或请求法院解除;3.合同中约定的解除条件实现时,合同解除。...查看全文

民法典关于通知解除合同期限的规定

《民法典》规定解除合同有期限。根据法律规定或当事人约定,解除权行使期限届满当事人不行使的,该权利消灭。如果法律没有规定或当事人没有约定,解除权人知道或应当知道解除事由之日起一年内不行使,或经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利也...查看全文

关于工程延误的期限如何认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包...查看全文

关于工程延误的期限应该认定

建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包...查看全文

民法典关于工程欠款

拖欠工程款的法律规定:根据民法典规定,工程款优先支付,逾期可折价或拍卖;未及时竣工验收,竣工结算文件视为认可;实际施工人受保护,可起诉转包人或违法分包人;拖欠工程款的利息按约定或按中国人民银行同期同类贷款利息计算。...查看全文

民法典关于延期支付工程款要求支付利息的规定?

法律分析:在装修合同中,法律有所规定:若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定...查看全文

民法典关于延期支付工程款要求支付利息的规定?

法律分析:在装修合同中,法律有所规定:若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定...查看全文

民法典关于租赁合同期限的规定是什么?

《民法典》对租赁合同期限的规定及相关法律规定。租赁期限不得超过20年,超过部分无效。租赁期满可续订,但续订期限不得超过20年。租赁合同应采用书面形式,否则视为不定期租赁。合同登记备案手续对合同效力无影响。出租人需交付租赁物并保持符...查看全文

民法典买卖合同关于期限的规定有什么

《民法典买卖合同期限规定及胁迫签订合同》 民法典规定买卖合同包括标的物、数量、质量、价款、履行期限等内容。胁迫签订合同需具备威胁恐吓或实施不法行为,使对方不得不签订合同。受胁迫者应积极维权,可选择起诉或报警。...查看全文

2023年民法典关于房产买卖流程的时限

民法典未规定房产证过户时间,但《不动产登记暂行条例》要求房屋过户应在30天内完成。过户需提交多项材料,如登记申请书、身份证明、不动产权属证明等。不动产登记机构应在30个工作日内办结手续。房屋转让过户手续包括签订合同、过户申请、价格...查看全文

民法典关于工作时间?

律师分析: 国家实行劳动者从全年日历时间365天中扣除52个星期的公休日104天,扣除法定节假日11天,全年应工作250天,每月平均工作20.83天,每天工作8小时。按此推算,每个月平均应工作约167小时。不得超过上述规定限额工时...查看全文