工期索赔的处理原则是什么

律师回答

法律分析:

  工期索赔主要有两大处理原则:  一是不同类型工程拖期的处理原则。  工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。  二是共同延误下的工期索赔的处理原则。  在实际施工过程中,工期拖期往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,也称"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:  (1)先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。  (2)若初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。  (3)若初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。

法律依据::

《《中华人民共和国建筑法》》第十五条

建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。

《《中华人民共和国建筑法》》第十六条

建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循公开、公正、平等竞争的原则,择优选择承包单位。建筑工程的招标投标,本法没有规定的,适用有关招标投标法律的规定。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
工程索赔办理原则是什么?

律师解答: 工程索赔的处理原则是: 1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索...查看全文

工程索赔办理原则是什么?

法律解析: 工程索赔的处理原则是: 1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索...查看全文

建筑工程停工索赔的处理原则?

建筑工程停工索赔的处理原则是按照双方签订的施工合同中的规定实事求是地计算损失,并根据责任方和有效证明文件确定停工费用。处理依据主要是事前签订的合同或相关的法律法规,包括提供有效证明文件、确定责任方和损失数量等。...查看全文

工程索赔处理原则与实践

工程索赔的处理原则是以合同为依据,及时、合理处理索赔,注意资料积累,加强索赔的前瞻性。工程索赔的种类包括工期索赔和经济索赔,处理方式有单项索赔和综合索赔,索赔对象为承包商向业主提出的索赔。工程索赔可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式...查看全文

工程索赔的处理原则包括哪些?

1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承...查看全文

索赔期限的规定原则是

索赔的有效期为多少天 依据我国相关法律的规定,主张索赔的有效期是指诉讼时效,一般为三年。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知...查看全文

索赔期限的规定原则是( )。

索赔的有效期为多少天 依据我国相关法律的规定,主张索赔的有效期是指诉讼时效,一般为三年。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知...查看全文

工程索赔遵循的原则

法律解析: 1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。 2、在处理...查看全文

工程索赔遵循的原则

法律分析:工程索赔遵循的原则:_x000D_ (一)合法原则。以合同为依据,处理索赔必须做到有理有据;_x000D_ (二)合理原则。分清责任,严格审核费用,加强主动控制,减少工程索赔;_x000D_ (三)时效原则。处理...查看全文

工程索赔遵循的原则?

律师分析: 1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。 2、在处理...查看全文

敲诈勒索罪的处罚原则是什么?

敲诈勒索公私财务,数额不同,刑罚也不同。数额较大或多次敲诈勒索的,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;数额巨大或有其他严重情节的,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,将被...查看全文

建筑工程不可抗力索赔原则是什么?

法律分析:根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。...查看全文

建筑工程不可抗力索赔原则是什么?

律师分析: 因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。 【法律依据】...查看全文

建筑工程不可抗力索赔原则是什么

法律解析: 因不可抗力不能履行合同的,除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。 【法律依据】...查看全文

建筑工程不可抗力索赔原则是什么?

法律分析:根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下: 因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。 (1...查看全文

工伤赔偿的原则是什么

企业职工工伤赔偿是基于对职工人身造成伤害后应承担的赔偿责任而设立的一种法律制度。它适用于我国境内的所有企业和各种用工形式、用工期限,并且以工伤存在为前提,对职工个人实行非主要过错责任原则。 需要指出的是,对于工伤保险待遇,我国实行...查看全文

帮工人身损害赔偿处理原则是什么

法律解析: 帮工人身损害赔偿处理原则是公平原则,除物质利益人应承担民事责任外,其受害人也应承担相应的民事责任,以示公平。但在承担份额上,应实事求是地区分是意外事件的损害,还是当事人过错的损害,以及自伤等不同情况处理。 【法律依据...查看全文

帮工人身损害赔偿处理原则是什么

法律解析: 帮工人身损害赔偿处理原则是公平原则,除物质利益人应承担民事责任外,其受害人也应承担相应的民事责任,以示公平。但在承担份额上,应实事求是地区分是意外事件的损害,还是当事人过错的损害,以及自伤等不同情况处理。 【法律依据...查看全文

帮工人身损害赔偿处理原则是什么

法律分析:帮工人身损害赔偿处理原则是公平原则,除物质利益人应承担民事责任外,其受害人也应承担相应的民事责任,以示公平。但在承担份额上,应实事求是地区分是意外事件的损害,还是当事人过错的损害,以及自伤等不同情况处理。...查看全文

帮工人身损害赔偿处理原则是什么?

律师分析: 帮工人身损害赔偿处理原则是公平原则,除物质利益人应承担民事责任外,其受害人也应承担相应的民事责任,以示公平。但在承担份额上,应实事求是地区分是意外事件的损害,还是当事人过错的损害,以及自伤等不同情况处理。 【法律依据...查看全文