发包人的行为引起的索赔有什么?

律师回答

律师分析:

发包人的行为引起的索赔有:1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成承包人中标施工后经济损失。2、发包人未按合同规定交付施工场地。3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除地面、架空和地下障碍等工作,导致施工场地不具备或不完全具备施工条件。

【法律依据】:

《中华人民共和国民法典》 第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:文章内容系晖律网认证专家律师结合国家法律法规及个人办案经验,并经专家审核校验后发布;若有部分内容因时效性等原因导致内容有误请联系我们进行处理。

相关法律问题
发包人的行为引起的索赔有什么

法律解析: 发包人的行为引起的索赔有:1、因发包人提供的招标文件中的错误、漏项或与实际不符,造成承包人中标施工后经济损失。2、发包人未按合同规定交付施工场地。3、发包人未在合同规定的期限内办理土地征用、青苗树木补偿、房屋拆迁、清除...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有什么

发包人的行为引起的索赔包括:未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;导致工程中途停工、缓工;以及更改计划、提供不准确的资料等。...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有什么

法律分析:发包人代表的行为引起的索赔:未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;致使工程中途停建、缓建;以及变更计划,提供的资料不准确的等。法律依据:《《中华人民共和国民法典》》第八百零...查看全文

发包人的行为引起的索赔有哪些

法律分析:发包人的行为引起的索:发包人未能及时提供指令或指令错误;发包人未按合同时间提供图纸;发包人延期开工或暂停施工;发包人没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包人对工程质量的检验影响施工正常进行;发包人没有按照...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有哪些?

律师分析: 发包人代表的行为引起的索赔主要包括:1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。2、发包人代表发出的指令、通知有误。3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有哪些

法律解析: 发包人代表的行为引起的索赔主要包括:1、发包人代表委派的具体管理人员没有按合同规定提前通知承包商,对施工造成影响。2、发包人代表发出的指令、通知有误。3、发包人代表未按合同规定及时向承包商提供指令、批准、图纸或未履行其...查看全文

发包人代表的行为引起的索赔有哪些

法律分析:发包人代表的行为引起的索赔:发包人未能及时提供指令或指令错误;发包人未按合同时间提供图纸;发包人延期开工或暂停施工;发包人没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;发包人对工程质量的检验影响施工正常进行;发包人没...查看全文

发包人代表引起的索赔有哪些?

发包人代表的行为引起的索赔:未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料;致使工程中途停建、缓建;以及变更计划,提供的资料不准确的等。 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔 因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔...查看全文

发包人的反索赔是什么

法律解析: 发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,...查看全文

发包人的反索赔是什么?

律师分析: 发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,...查看全文

发包人的反索赔是什么

发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,二是发包人向...查看全文

发包人向承包人的索赔包括什么

《合同法》第31条中规定,乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 1、工程质量反索赔。 2、工期延...查看全文

因承包商原因引起的延误可以向发包人提出工期索赔

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八...查看全文

什么是发包人反索赔?

发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。风险提示:在工程建设过程中,不健康的施工索赔会使发包人的利益受...查看全文

行为人的过失引起火灾是什么罪

失火罪是指由于当事人过失引起的火灾,导致重伤、死亡或重大财产损失,一般处三至七年有期徒刑。情节较轻者可处三年以下有期徒刑或拘役。过失是指疏忽大意或轻信可避免而引起火灾。...查看全文

引起他人攻击行为的罪名是什么?

教唆罪是指通过劝说、授意等手段将犯罪意图灌输给无犯罪意图的人,导致其实施犯罪。指使他人打人的教唆者属于主犯,与打人者一同被视为故意杀人罪共犯。若受害人受轻伤以上,打人者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。...查看全文

承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行

承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行 承包人向发包人索赔时的程序如下: 1.在索赔事件发生后,发出索赔通知; 2.提交正式的书面索赔材料; 3.工程师进行审核; 4.三方进行协商,确定赔偿价款。 二、工程承包合同无效的情况有哪些...查看全文

承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行

法律解析: 承包人向发包人提出索赔的程序为:1、在索赔事件发生后,发出索赔通知;2、提交正式的书面索赔材料;3、工程师进行审核;4、三方进行协商,确定赔偿价款。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按...查看全文

承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行?

律师分析: 承包人向发包人提出索赔的程序为:1、在索赔事件发生后,发出索赔通知;2、提交正式的书面索赔材料;3、工程师进行审核;4、三方进行协商,确定赔偿价款。 【法律依据】: 《中华人民共和国民法典》 第八百零七条 发包人未按...查看全文

由于行为人的过失引起火灾的是什么罪

法律分析:由于行为人的过失引起火灾的是失火罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条,过失放火致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,是失火罪,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。...查看全文